2025安徽赛纳特电力工程有限公司供电设施建设合同

2025安徽赛纳特电力工程有限公司供电设施建设合同合同编号字第号本合同由以下双方于年月日在安徽省合肥市签订甲方（发包方）名称安徽赛纳特电力工程有限公司地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方为依法设立并有效存续的企业法人，乙方为具备相应资质和能力的施工企业，双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国电力法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担供电设施建设工程施工事项协商一致，达成如下合同第一条工程概况

1.1工程名称供电设施建设工程

1.2工程地点

1.3工程内容乙方负责按照甲方提供的设计文件和技术要求，完成区域的供电设施施工，包括但不限于电力线第1页共7页路敷设、变配电设备安装、电缆沟建设、杆塔架设等具体内容，详见《施工图纸》和《工程量清单》（以下简称“图纸和清单”）

1.4工程范围乙方承包范围为图纸和清单中明确的全部施工内容，具体包括

1.5合同工期本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，总工期为天工期顺延的情形详见本合同第条

1.6质量标准工程质量应符合国家及地方颁发的电力行业标准和规范，具体标准为，并通过相关行政部门的验收

1.7合同金额本工程合同暂定金额为人民币元（大写元整），详见《工程量清单》和《施工预算书》第二条发包方的义务

2.1甲方应按约定时间向乙方提供施工场地，并确保场地具备施工条件，包括但不限于“三通一平”（通水、通电、通路、场地平整）

2.2甲方应按时提供图纸和清单，并确保其真实、准确、完整如发现图纸和清单存在问题，应及时通知乙方，避免因甲方原因导致工期延误或增加费用

2.3甲方应按约定支付工程款，并及时审核乙方提交的进度款申请、竣工验收申请等文件

2.4甲方应协助乙方办理施工所需的审批手续，并承担相关费用第2页共7页

2.5甲方有权对乙方的施工过程进行监督，但不得干涉乙方的正常施工活动，除非乙方施工行为违反安全规范或质量标准第三条承包方的义务

3.1乙方应严格按照图纸和清单进行施工，确保工程质量和安全如发现设计问题或施工条件变化，应及时向甲方提出书面建议

3.2乙方应确保施工期间遵守国家及地方的法律法规，做到文明施工、安全施工，并采取有效措施防止环境污染

3.3乙方应为其施工人员购买人身意外保险，并为施工设备和材料投保相关保险，费用自理

3.4乙方应按约定工期完成施工任务，不得无故拖延工期如遇不可抗力或其他非乙方原因导致的工期延误，应提前个工作日向甲方提交书面通知，并提供相关证明

3.5乙方应做好施工现场的管理和维护工作，确保施工场地整洁有序，并按甲方要求清理完毕

3.6乙方应配合甲方进行工程验收，并提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、隐蔽工程验收记录、设备合格证等第四条工期与质量

4.1工期顺延的情形

4.

1.1甲方未能按约定时间提供施工场地或施工条件；

4.

1.2甲方未能按约定时间支付工程款影响施工进度；

4.

1.3遇不可抗力事件（如自然灾害、战争、政府行为等）；

4.

1.4其他非乙方原因导致的停工

4.2乙方应在合同工期内完成施工任务，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元，累计不超过合同总金额的%第3页共7页

4.3工程质量要求

4.

3.1工程质量应符合国家及地方电力行业标准，具体标准为

4.

3.2乙方应确保隐蔽工程验收合格，如因乙方施工质量问题导致工程返工或重新验收，相关费用由乙方承担，工期不顺延

4.

3.3工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料，并协助甲方完成相关部门的验收工作第五条合同价款与支付

5.1合同总价人民币元（大写元整），包括但不限于施工费、材料费、设备费、管理费、利润等

5.2付款方式

5.

2.1合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；

5.

2.2工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%作为进度款；

5.

2.3工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%作为尾款

5.3甲方支付工程款时，乙方应提供等额的增值税专用发票，税率为%

5.4逾期付款违约金如甲方未能按约定时间支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金第六条验收与保修

6.1工程验收

6.

1.1工程具备验收条件后，乙方应提前个工作日书面通知甲方组织验收第4页共7页

6.

1.2验收依据为图纸和清单、国家及地方相关标准，以及甲方的书面确认

6.

1.3验收不合格的，乙方应按甲方要求整改，并承担相关费用，工期不顺延

6.2质保期自工程竣工验收合格之日起，乙方提供年的质量保修服务在质保期内，如出现工程质量问题，乙方应在接到通知后小时内到达现场进行维修，费用由乙方承担

6.3质保金合同总价的%作为质保金，于工程竣工验收合格满年后无质量问题一次性无息退还第七条变更与签证

7.1工程变更

7.

1.1甲方有权根据实际情况调整工程内容，但应提前书面通知乙方，并附变更说明及图纸

7.

1.2因工程变更导致的增减工作量，双方应按实际发生的工作量协商确定价格，并签订补充协议

7.

1.3变更签证需经双方签字确认，作为工程款结算的依据

7.2变更费用双方应根据《建设工程工程量清单计价规范》协商确定变更价格，如无法达成一致，可提交相关部门裁定第八条违约责任

8.1甲方违约责任

8.

1.1逾期支付工程款的，每逾期一日按逾期金额的‰支付违约金；

8.

1.2未按约定提供施工条件导致乙方停工的，按实际停工天数赔偿乙方损失；第5页共7页

8.

1.3无正当理由解除合同的，应按合同总价的%向乙方支付违约金

8.2乙方违约责任

8.

2.1未按约定工期完成施工任务的，每延误一日支付违约金人民币元；

8.

2.2工程质量未达到约定标准的，乙方应整改至合格，并承担相关费用；

8.

2.3无正当理由解除合同的，应按合同总价的%向甲方支付违约金第九条争议解决

9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决

9.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同自双方签字盖章之日起生效

10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字第6页共7页日期年月日签署地点中华人民共和国安徽省合肥市第7页共7页。