还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
2025工程合同延期管理工程合同延期管理合同合同编号签订地点签订日期甲方(发包方)地址法定代表人联系方式乙方(承包方)地址法定代表人联系方式鉴于甲乙双方就工程项目的合作事宜达成一致,并签订了编号为的《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),为规范工程合同延期管理,明确双方在合同履行过程中因工期延误所产生权利义务关系,维护双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,双方本着诚实信用、公平公正的原则,经友好协商,特签订本合同第一条总则
1.1本合同是主合同的补充协议,与主合同具有同等法律效力本合同未尽事宜,按照主合同的相关条款执行
1.2本合同旨在明确工程合同延期的管理方式、延期原因的界定、延期申请的程序、双方的责任与义务等内容第1页共5页
1.3本合同适用于主合同履行过程中因不可抗力、客观因素、乙方原因等导致的工期延误情形第二条工程合同延期的条件与申请
2.1工程合同延期的情形包括但不限于以下原因
(1)不可抗力事件(如自然灾害、战争、动乱、疫情等);
(2)政府行为(如政策调整、法规变更、征地拆迁等);
(3)甲方原因(如设计变更、施工图纸延迟提供、材料设备延迟供应等);
(4)乙方原因(如施工组织不善、施工技术问题、劳动力不足等)
2.2延期申请的提出
(1)当出现可能导致工期延误的情形时,乙方应在事件发生后小时内向甲方提交书面通知,并详细说明延误的原因、预计影响的工期及采取的措施
(2)甲方应在收到乙方书面通知后日内对乙方的延期申请进行审核,并书面答复乙方是否同意延期
2.3延期申请的审查与批准
(1)甲方在审查乙方的延期申请时,应综合考虑事件的性质、影响程度、乙方的施工组织、现场管理等因素,确保延期申请的合理性和必要性
(2)如甲方认为延期申请合理,应明确同意延期的具体天数;如认为延期申请不合理或部分不合理,应书面通知乙方并说明理由,双方可协商调整工期或采取其他补救措施第三条双方的责任与义务
3.1甲方的责任与义务第2页共5页
(1)甲方应按照主合同约定及时提供施工图纸、材料设备及施工现场条件,不得因甲方原因导致工期延误
(2)甲方应在接到乙方延期申请后日内完成审查并书面回复,不得无故拖延或拒绝
(3)如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方遭受的损失
3.2乙方的责任与义务
(1)乙方应严格按照主合同及本合同的约定组织施工,确保施工进度符合合同要求
(2)乙方应采取一切必要措施,尽量减少工期延误的影响,并及时向甲方报告进展情况
(3)如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方遭受的损失
3.3双方共同责任
(1)双方应定期召开工期协调会议,沟通施工进度及可能影响工期的因素,及时解决存在问题
(2)双方应共同制定工期管理计划,确保工程按期完成第四条工期延误的处理与费用补偿
4.1工期延误的处理
(1)如因不可抗力或政府行为导致工期延误,双方应协商延长工期,并签订工期顺延协议
(2)如因甲方原因导致工期延误,甲方应书面确认工期顺延天数,并承担由此产生的相关费用
(3)如因乙方原因导致工期延误,乙方应采取赶工措施,并承担相应的违约责任第3页共5页
4.2费用补偿
(1)因甲方原因导致工期延误的,甲方应补偿乙方因延误造成的实际损失,包括但不限于机械设备租赁费、人工费、材料费等
(2)费用补偿的具体标准应由双方另行协商确定,并签订补充协议第五条争议解决
5.1因本合同的履行发生争议的,双方应友好协商解决协商不成的,任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼
5.2本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律第六条补充条款
6.1本合同自双方签字盖章之日起生效
6.2本合同一式份,甲乙双方各执份
6.3本合同的附件与本合同具有同等法律效力,附件包括但不限于
(1)工期管理计划;
(2)工期顺延确认书;
(3)费用补偿协议甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期第4页共5页注请根据实际情况填写空白处,确保所有条款符合双方协商一致的内容第5页共5页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0