2025年上海市小型建设工程施工合同模板

2025年上海市小型建设工程施工合同模板合同编号签订地点签订日期发包方（以下简称甲方）名称地址法定代表人联系方式承包方（以下简称乙方）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就小型建设工程施工事宜协商一致，订立本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5计划开工日期年月日第1页共5页

1.6计划竣工日期年月日

1.7工期总天数天第二条工程范围和内容

2.1工程范围详见附件《工程范围说明》

2.2工程内容详见附件《施工图纸》

2.3工程质量标准符合《上海市建设工程质量管理办法》及国家相关标准第三条合同价款和支付方式

3.1合同总价人民币元（大写）

3.2付款方式第一期进度款合同签订后日内支付合同总价的%，即人民币元；第二期进度款主体结构完成并通过验收后日内支付合同总价的%，即人民币元；第三期进度款竣工验收合格后日内支付合同总价的%，即人民币元；质量保证金合同总价的%，即人民币元，在缺陷责任期结束并验收合格后支付

3.3付款方式银行转账/支票，账户信息如下开户名称开户银行账号第四条工期和进度管理第2页共5页

4.1乙方应按计划工期完成施工任务，确保工程按期竣工

4.2工期顺延条件因不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工，经甲方书面确认后工期相应顺延

4.3工期延误责任每延误一天，乙方应支付违约金人民币元第五条工程质量及验收标准

5.1工程质量标准符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及《上海市建设工程施工质量验收规范》

5.2验收程序隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收，均由甲方组织，乙方配合

5.3质量保修保修期为年，其中基础工程保修年，主体结构保修年，其他工程保修年第六条安全文明施工

6.1乙方应严格遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59），确保施工安全

6.2文明施工要求做到场地整洁、施工有序、噪声控制、扬尘治理

6.3安全事故责任施工期间发生的安全事故，由乙方承担相应责任第七条材料设备采购

7.1乙方负责采购工程所需材料设备，需提供合格证明并经甲方验收

7.2材料设备标准符合设计要求及国家相关标准第八条双方权利与义务第3页共5页甲方

8.1负责提供施工场地及设计文件，办理相关手续

8.2按时支付工程款，协调乙方与相关单位的关系

8.3及时进行验收和签证乙方

8.4按合同约定组织施工，确保质量、安全和工期

8.5负责施工场地的管理，处理周边关系

8.6保护甲方提供的设施设备，避免损坏第九条合同变更

9.1变更程序甲方需书面通知乙方，乙方应无条件配合

9.2变更价款双方协商确定，以补充协议形式确认第十条违约责任

10.1甲方违约责任未按期支付工程款，每逾期一天，按未付金额的%支付违约金

10.2乙方违约责任未按期竣工或质量不达标，承担相应违约金及返工费用第十一조분쟁해결

11.1协商不成时，向工程所在地人民法院提起诉讼第十二조기타條項

12.1本合同附件包括施工图纸、工程范围说明、材料清单

12.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，同等法律效力

12.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章后生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第4页共5页乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第5页共5页。