2025年中国移动通信集团公司工程承包合同范本

2025年中国移动通信集团xx公司工程承包合同范本合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日在签订发包人（以下简称“甲方”）名称中国移动通信集团xx公司地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包工程事宜达成一致，并签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容第1页共6页本工程为中国移动通信集团xx公司的通信工程，具体包括但不限于通信设备安装、网络覆盖优化、基站建设及维护等内容乙方应根据合同约定，按时保质完成工程任务第二条合同价款与支付方式

2.1合同总价本合同总金额为人民币元（大写元整）

2.2付款方式第一期付款合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；第二期付款工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元；第三期付款工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付剩余合同总价的%，即人民币元

2.3付款条件乙方应于每一笔付款前向甲方提交相应的工程进度证明、发票及相关文件；甲方收到上述文件且审核无误后，将在日内完成付款

2.4逾期付款责任若甲方无正当理由逾期支付合同款项，应按每日%的比例向乙方支付逾期利息第三条工期与进度

3.1开工日期年月日第2页共6页

3.2竣工日期年月日

3.3总工期日历天

3.4工期顺延因不可抗力事件（如自然灾害、政府行为等）导致的停工，工期相应顺延；因甲方原因（如设计变更、施工条件不具备等）导致的停工，工期相应顺延；因乙方原因造成的工期延误，甲方有权要求乙方赔偿损失，并支付每日%的违约金

3.5进度计划乙方应于合同签订后日内提交详细的施工进度计划，并经甲方确认后严格遵守第四条工程质量与验收

4.1质量标准本工程质量标准为施工应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《通信工程设计规范》《通信工程施工质量验收规范》等

4.2验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图纸等；甲乙双方共同进行竣工验收，验收合格后签署《竣工验收报告》；若验收不合格，乙方应于日内完成整改，并承担相关费用

4.3质量责任第3页共6页乙方对施工质量负全责，若因施工质量问题导致工程无法正常使用或发生安全事故，乙方应承担全部责任；工程竣工后年内，若出现质量问题，乙方应免费进行维修第五条双方权利与义务

5.1甲方的权利与义务负责提供工程所需的图纸、技术资料及其他必要条件；负责协调施工现场的外部关系；按时支付合同款项；对乙方的施工进度、质量和安全进行监督

5.2乙方的权利与义务按照合同约定完成工程任务，确保工程质量和工期；严格遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全；保护施工现场及周边环境，避免造成污染或破坏；负责工程竣工后的保修服务第六条变更与签证

6.1设计变更甲方有权在施工过程中提出设计变更，乙方应无条件配合；因设计变更导致的工程量增加或减少，双方应另行协商确定变更后的合同价款

6.2工程签证施工过程中，若因甲方原因导致停工、窝工等情况，乙方应及时书面通知甲方，并提供相关证明材料；经甲方确认后，相关费用及工期延误由甲方承担第七条违约责任第4页共6页

7.1乙方违约责任若乙方未能按合同约定工期完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同总价%的违约金；若因施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担全部返工费用，并赔偿由此造成的损失

7.2甲方违约责任若甲方未能按时支付合同款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价%的违约金；若因甲方原因导致工程停工，由此造成的损失由甲方承担

7.3其他违约情形任何一方违反合同约定的义务，均应承担相应的违约责任，并赔偿守约方的全部损失第八条争议解决

8.1协商解决若双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

8.2诉讼解决若协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九条合同生效与其他事项

9.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效

9.2合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

9.3补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.4联系方式若双方的联系方式发生变更，应在变更后日内书面通知对方甲方（盖章）第5页共6页法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第6页共6页。