2025年光伏电站建设项目合同管理与勘察设计合同管理

2025年光伏电站建设项目合同管理与勘察设计合同管理第一章总则第一条合同双方本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在省市签订甲方（以下简称“发包人”），住所为，统一社会信用代码为乙方（以下简称“承包人”），住所为，统一社会信用代码为第二条项目概况发包人委托承包人承担光伏电站建设项目（以下简称“本项目”）的勘察设计及合同管理工作，项目地点位于，项目范围包括但不限于（具体范围详见附件）项目预计开工日期为年月日，预计竣工日期为年月日第三条合同依据本合同的签订依据包括但不限于下列文件《中华人民共和国合同法》；《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国招标投标法》；《建设工程勘察设计合同（示范文本）》；国家及地方有关建设工程勘察设计管理的法规、规章第四条合同目标第1页共4页双方一致同意，通过本合同的履行，确保本项目勘察设计工作符合国家及地方相关标准，满足项目功能性、安全性、经济性要求，并实现合同管理的规范化、科学化第五条合同管理原则本合同管理遵循合法性、公正性、科学性原则，确保双方权利义务明确，责任划分清晰承包人应建立完善的合同管理制度，配备专职合同管理人员，确保合同履行的顺利进行第二章勘察设计管理第六条勘察设计范围与要求承包人负责本项目的初步设计、施工图设计及相关专题研究工作勘察设计应符合国家及地方相关技术标准、规范，确保设计文件的完整性、准确性和可操作性承包人应提供详细的勘察设计文件，包括但不限于地形图、地质图、设备布置图、电路图、施工详图等第七条勘察设计进度管理承包人应按照合同约定的时间节点完成勘察设计工作，并向发包人提交阶段性成果承包人应制定详细的勘察设计进度计划，并报发包人备案若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任第八条勘察设计质量管理承包人应建立质量保证体系，确保勘察设计成果符合国家及地方相关质量标准第2页共4页发包人有权对勘察设计成果进行检查和验收，承包人应配合发包人的检查工作，并根据发包人的意见进行修改和完善第九条勘察设计费用管理勘察设计费用总额为人民币元（大写），其中包含勘察设计工作所需的全部费用发包人应按照合同约定的时间和比例支付勘察设计费用承包人应提供合法有效的发票第三章合同管理第十条合同管理职责发包人负责本合同的总体管理，监督承包人履约情况，并协调解决合同履行中的问题承包人应设立专门的合同管理机构，指派专人负责合同的签订、履行、变更及终止等事宜第十一条合同履行管理双方应严格履行本合同的约定，任何一方不得擅自变更或解除合同若因不可抗力或其他正当理由导致合同无法履行，双方应协商解决，并签订书面补充协议第十二条合同变更与洽商合同履行过程中，如需变更或补充，双方应协商一致，并签订书面补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力，若与本合同内容冲突，以补充协议为准第十三条信息与文档管理第3页共4页双方应建立信息共享机制，确保合同履行过程中信息的及时、准确传递承包人应妥善保管与本合同相关的文件、资料，并在合同终止后按发包人要求归还或移交第四章违约责任与争议解决第十四条违约责任若承包人未能按合同约定完成勘察设计工作，发包人有权要求承包人赔偿造成的损失若发包人未能按合同约定支付勘察设计费用，承包人有权要求发包人支付逾期付款违约金第十五条争议解决本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第五章附则第十六条合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效本合同在双方履行完毕各自义务后终止第十七条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订书面补充协议本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力（以下无正文）第4页共4页。