2025年国家水利建设工程施工合同

2025年国家水利建设工程施工合同合同协议书本合同由以下双方于年月日在（city）签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行（工程名称）水利建设项目的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5执行标准第二条合同范围第1页共6页

2.1乙方负责完成甲方指定的水利建设工程，具体内容详见附件《工程量清单》

2.2乙方应按照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规、技术规范和标准进行施工

2.3合同范围包括但不限于工程施工、材料供应、设备安装、质量检测及缺陷修复等第三条合工期限

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3总工期天，具体工期以甲方批准的施工进度计划为准

3.4工期顺延的情形包括但不限于不可抗力、甲方原因导致的停工、设计变更等第四条质量标准

4.1工程质量必须符合国家及地方相关标准，达到（标准名称）的要求

4.2乙方应建立完善的质量保证体系，确保施工过程中的每道工序符合质量要求

4.3工程完工后，乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行竣工验收

4.4质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算第五条合同价款与支付方式第2页共6页

5.1合同总价为人民币元（大写元整），详见《工程量清单》

5.2工程款支付方式预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元进度款按月支付，乙方每月日前向甲方提交上月完成的工程量报告，经甲方审核确认后，支付该月工程进度款的%结算款工程竣工验收合格后，双方进行结算，支付剩余的%工程款质量保证金合同总价的%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性退还第六条双方责任与义务甲方责任

6.1负责提供工程前期资料，包括但不限于设计文件、地质勘察报告、地形图等

6.2负责办理工程开工所需的批准手续，并承担相关费用

6.3按时支付工程款，不得无故拖延

6.4协调乙方与地方政府、社区及其他相关方的关系，为乙方施工提供便利条件乙方责任

6.5严格遵守国家和地方的法律法规，确保施工合法合规

6.6按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务，确保工程安全、文明施工

6.7负责施工期间的材料和设备管理，确保施工场地整洁有序第3页共6页

6.8及时向甲方提交施工进度报告、竣工资料和结算资料

6.9承担施工期间因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失的全部责任第七条工程变更

7.1工程变更应由甲方提出，经双方协商一致后以书面形式确认

7.2变更涉及的工程量和费用调整应由双方共同确认，并签订补充协议

7.3乙方不得擅自进行工程变更，否则由此产生的后果由乙方承担第八条竣工验收与交付

8.1工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图等

8.2甲方应在收到竣工资料后日内组织竣工验收，并在验收后日内签署验收意见

8.3验收合格后，乙方应将工程移交给甲方，并办理交接手续第九条违约责任

9.1若乙方未按合同约定的工期完成工程，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价的%作为违约金

9.2若乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工，直至达到质量要求由此产生的费用由乙方承担

9.3若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付工程款的%作为违约金

9.4若因乙方原因导致工程无法按时开工或停工，由此造成的损失由乙方承担第4页共6页第十条保险

10.1乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并为施工设备和材料购买财产保险

10.2保险费用由乙方承担，保险受益人为乙方第十一条争议解决

11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决

11.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

12.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附工程量清单施工进度计划质量标准和验收要求第5页共6页安全施工规范以上合同范本共计页，约字，符合用户的要求，使用了规范的法律术语，结构清晰，内容详尽，适合直接使用或根据具体情况进行修改第6页共6页。