还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
2025年安徽省建筑工程施工合同范本工程名称工程地点建设单位(发包人)施工单位(承包人)根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规,以及安徽省地方性法规和规章,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上,协商一致,签订本合同第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程规模建筑面积平方米,结构类型,层数层
1.4工程内容包括但不限于土建工程、水电安装、装饰装修等,具体以施工图纸、工程量清单及发包人书面确认的内容为准
1.5计划开工日期年月日
1.6计划竣工日期年月日,总工期为天
1.7工程质量标准符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方相关规范要求,达到标准
1.8工程安全标准符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)及国家、地方安全生产法律法规要求第1页共6页第二条合同价款与支付方式
2.1合同总价款人民币元(大写)(含税),详见附件《工程量清单》
2.2付款方式
(1)合同签订后,发包人支付合同总价款的%作为预付款,即人民币元;
(2)工程主体结构完成并经发包人验收合格后,发包人支付合同总价款的%;
(3)工程竣工验收合格后,发包人支付合同总价款的%;
(4)剩余%作为质保金,质保期满后无质量问题一次性无息返还
2.3付款方式变更如需调整付款方式,双方应另行协商并签订补充协议第三条工期与进度
3.1开工日期年月日,竣工日期年月日,总工期为日历天
3.2工期顺延情形
(1)不可抗力因素;
(2)发包人未能按合同约定支付工程款或提供施工条件;
(3)设计变更或工程量增加,导致施工进度延误;
(4)其他非承包人原因造成的停工
3.3承包人承诺在任何情况下,承包人不得以任何理由要求延长工期或增加费用,除非有明确的法律依据或双方另有约定第2页共6页
3.4工期罚款如承包人未能按期竣工,每延误一日,承包人应向发包人支付违约金人民币元,累计不超过合同总价款的%第四条工程质量与验收
4.1工程质量要求
(1)承包人应严格按照设计图纸、施工规范、技术标准及发包人要求组织施工,确保工程质量和施工安全;
(2)隐蔽工程在隐蔽前,承包人应通知发包人进行验收,未经发包人验收或验收不合格,承包人不得进行后续施工
4.2工程验收
(1)工程竣工后,承包人应向发包人提交完整的竣工资料,并组织竣工验收;
(2)竣工资料包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图、材料合格证明等;
(3)发包人在收到竣工验收申请后日内组织验收,验收合格后签署《工程竣工验收证书》
4.3质量保修
(1)质量保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、防水工程、装饰装修工程等,具体保修内容、期限及责任以法律法规及合同约定为准;
(2)质保期内,如出现质量问题,承包人应自收到发包人通知之日起日内完成修复或整改;
(3)质保金的使用质保金用于支付质保期内的维修费用,如承包人未按约定履行保修义务,发包人有权从质保金中扣除相关费用第五条安全施工与文明施工第3页共6页
5.1安全责任
(1)承包人应严格遵守安全生产法律法规,采取有效措施确保施工安全;
(2)如发生安全事故,承包人应自行承担全部责任,并赔偿发包人造成的损失
5.2文明施工
(1)承包人应做到施工场地整洁、有序,减少对周边环境的影响;
(2)施工过程中产生的建筑垃圾应及时清理,不得随意堆放
5.3消防安全
(1)施工现场应配备必要的消防设施,确保消防通道畅通;
(2)承包人应制定防火措施,防止火灾事故发生第六条材料与设备
6.1材料供应
(1)工程所需的主要材料和设备由承包人自行采购,但应符合设计要求及国家相关标准;
(2)发包人提供部分材料的,承包人应提前日向发包人提出清单及技术要求
6.2材料验收
(1)承包人采购的材料进场时,应通知发包人或监理单位进行验收;
(2)未经发包人验收或验收不合格的材料,承包人不得使用
6.3材料质量责任
(1)因承包人采购的材料质量不合格导致的工程质量问题,由承包人承担全部责任;第4页共6页
(2)发包人提供的材料质量不合格的,发包人应承担相应责任第七条双方权利与义务
7.1发包人权利与义务
(1)有权对工程进度、质量进行监督和检查;
(2)按合同约定支付工程款;
(3)提供施工场地及相关资料,协助承包人办理施工手续;
(4)不得无故中途终止合同或要求承包人降低工程质量标准
7.2承包人权利与义务
(1)有权要求发包人按合同约定支付工程款;
(2)按合同约定完成施工任务,确保工程质量和施工安全;
(3)遵守施工现场的管理规定,处理好与周边居民及单位的关系;
(4)不得将工程转包或分包给不具备资质的单位或个人第八条违约责任
8.1承包人违约责任
(1)未按合同约定工期完成工程,每延误一日,支付违约金人民币元;
(2)工程质量未达到约定标准,发包人有权要求返工或修复,相关费用由承包人承担;
(3)转包或分包的,发包人有权解除合同,并要求承包人赔偿损失
8.2发包人违约责任
(1)未按合同约定支付工程款,每逾期一日,支付违约金人民币元;第5页共6页
(2)无故终止合同或要求降低工程质量标准的,应赔偿承包人造成的损失第九条争议解决
9.1本合同履行过程中发生争议的,双方应协商解决;协商不成的,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼
9.2争议期间,双方仍应继续履行合同,除非争议影响到合同履行的必要性第十条其他条款
10.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
10.2本合同附件包括
(1)《工程量清单》;
(2)《施工图纸》;
(3)《工程进度计划表》;
(4)其他双方约定的文件
10.3本合同自双方签字盖章之日起生效,一式份,双方各执份发包人(盖章)法定代表人或授权代表签字签字日期承包人(盖章)法定代表人或授权代表签字签字日期第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0