还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
2025年安徽省淮上区农村基础设施提升改造工程小岗村水利项目施工合同施工合同协议书本合同协议书由以下双方于年月日在安徽省淮上区签订发包人(以下简称“甲方”)甲方名称甲方地址法定代表人�身份证号码联系电话承包人(以下简称“乙方”)乙方名称乙方地址法定代表人身份证号码联系电话鉴于甲方需要进行2025年安徽省淮上区农村基础设施提升改造工程小岗村水利项目建设,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经友好协商,达成如下协议第一条工程概况
1.2工程地点安徽省淮上区小岗村
1.3工程规模详见设计图纸及工程量清单第二条承包范围第1页共6页
2.1承包范围包括但不限于以下内容
(1)渠道整修长度为米,宽度为米,深度为米;
(2)剅涵闸拆除重建拆除现有剅涵闸,重建新的排水设施;
(3)剅身加固对现有剅身进行加固处理,确保安全使用;
(4)其他相关水利设施的施工,具体内容以设计文件和施工图纸为准第三条合同工期
3.1计划开工日期年月日
3.2计划竣工日期年月日
3.3总工期日历天
3.4工期顺延如因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致的停工,工期相应顺延,乙方不承担由此造成的损失第四条质量标准
4.1工程质量要求符合国家及地方相关水利工程施工质量标准,详见附件
4.2验收标准以水利工程质量检验评定标准为准,乙方需提供完整的施工记录和验收资料第五条合同价款
5.1合同总价人民币元(大写)
5.2付款方式第2页共6页
(1)预付款合同签订后,甲方支付合同总价的%作为预付款;
(2)进度款按月支付,每月完成工程量的%,支付该部分工程价款的%;
(3)竣工款工程竣工验收合格后,支付剩余的%工程款;
(4)质保金合同总价的%作为质保金,质保期满后无质量问题一次性付清
5.3调价机制若施工期间材料价格波动超过%,或政府政策调整,双方可协商调整合同价款第六条项目管理机构
6.1甲方管理机构负责人联系人联系电话
6.2乙方管理机构项目经理技术负责人现场负责人第七条双方权利与义务甲方权利与义务
7.1负责提供施工场地,办理施工所需的审批手续;
7.2负责协调与当地政府及相关单位的关系;
7.3按合同约定支付工程款;
7.4有权对施工过程进行监督,提出合理建议第3页共6页乙方权利与义务
7.5负责施工组织与管理,确保工程质量和工期;
7.6服从甲方的监督与管理,积极配合甲方完成相关工作;
7.7负责施工现场的安全管理,确保施工安全;
7.8负责工程竣工后的保修工作,保修期为年第八条环境保护与文物保护
8.1乙方应遵守国家环境保护法律,采取有效措施防止环境污染
8.2施工期间如发现文物,乙方应立即停止施工并通知甲方,待处理完毕后方可继续施工第九条安全施工责任
9.1乙方应严格遵守安全生产法律法规,制定安全施工方案,确保施工安全
9.2乙方应为施工人员购买意外伤害保险,并承担施工人员的工伤责任
9.3如发生安全事故,乙方应及时处理并通知甲方,因乙方责任造成的事故由乙方承担全部责任第十条材料与设备
10.1本工程所需材料由乙方自行采购,材料质量需符合设计要求及国家相关标准
10.2若甲方提供材料,应在合同中明确材料的规格、品牌及进场时间,甲方提供材料的验收由乙方负责,验收合格后方可使用第十一条工期延误
11.1因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方需向甲方支付违约金人民币元第4页共6页
11.2因甲方原因或不可抗力导致工期延误,乙方有权要求延长工期,且不承担相应责任第十二条质量与检验
12.1乙方应在施工过程中严格执行质量检验制度,确保每道工序符合质量标准
12.2甲方有权对施工过程进行随机抽查,发现问题应及时整改,整改期间不计为工期延误
12.3工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,并配合甲方进行竣工验收第十三条费用与支付
13.1所有费用均需符合国家相关法律法规,甲方支付工程款时,乙方应提供合法的发票
13.2工程价款支付需经甲方审核确认,若乙方提供虚假资料,甲方有权暂缓支付第十四条违约责任
14.1若甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,按逾期金额的‰支付违约金
14.2若乙方未按合同约定完成施工任务,每逾期一天,按合同总价的‰支付违约金
14.3如乙方施工质量不符合要求,甲方有权要求乙方返工,返工费用由乙方承担,工期不顺延第十五条争议解决
15.1因本合同引起的争议,双方应友好协商解决协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十六条其他条款第5页共6页
16.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
16.2本合同一式份,甲乙双方各执份,经双方签字盖章后生效甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期年月日注本合同仅为框架性合同,具体内容需根据实际情况补充完善,确保所有条款符合国家法律法规及双方实际需求第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0