2025年工程项目招投标与合同管理：合同的制定与执行

2025年工程项目招投标与合同管理合同的制定与执行合同的制定与执行正文第一章总则第一条为了规范工程项目招投标与合同管理，明确各方权利义务，保障工程项目的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合项目实际情况，制定本合同第二条本合同适用于年月日启动的工程项目（以下简称“本项目”），合同编号为本项目由（以下简称“发包人”）发包，由（以下简称“承包人”）承包第三条本合同的制定与执行应当遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保工程项目的顺利实施第二章招标投标管理第四条本项目的招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保招标投标活动的合法性和有效性第五条发包人应当依法发布招标公告，明确招标范围、招标方式、投标人资格要求、投标文件编制要求等内容招标公告应当通过（填写具体发布平台或媒体）发布，确保投标人能够及时获取相关信息第六条承包人应当具备相应的资质和能力，按照招标文件的要求编制投标文件，并在招标文件规定的时间内提交投标文件投标文件应当包含承包人的资质证明、业绩证明、技术方案、报价等内容第1页共5页第七条发包人应当依法组建评标委员会，对投标文件进行评审，并按照招标文件规定的评标标准和方法，确定中标人评标委员会的成员应当具备相关领域的专业资格，确保评标活动的公正性第八条发包人应当在评标委员会确定中标人后，及时向中标人发出中标通知书，并在规定时间内与中标人签订合同第三章合同的订立第九条本合同的订立应当遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定，明确双方的权利义务，确保合同的合法性和有效性第十条合同的主要条款包括但不限于以下内容工程项目的范围和内容；合同工期；合同价款及支付方式；双方的权利义务；工程质量要求；违约责任；争议解决方式第十一条合同的订立应当采取书面形式，并由双方签字盖章，确保合同的法律效力第十二条合同的变更或者解除应当符合《中华人民共和国合同法》的相关规定，双方协商一致后，可以签订补充协议或者解除合同第四章合同的履行第十三条承包人应当按照合同约定的工期、质量要求和安全标准完成工程施工，确保工程的顺利实施第2页共5页第十四条承包人应当严格按照合同约定的付款方式和时间节点，及时向发包人支付工程款，不得拖延或者挪用工程款第十五条发包人应当按照合同约定，及时向承包人支付工程款，并提供必要的施工条件，确保工程的顺利进行第十六条承包人应当依法履行安全生产责任，确保施工现场的安全管理，防止发生安全事故第十七条承包人应当依法履行环境保护责任，采取有效措施防止施工过程对环境造成污染，确保环境保护要求的落实第十八条发包人应当对承包人的施工过程进行监督，及时发现和处理施工中的问题，确保工程的顺利实施第五章变更与解除第十九条在合同履行过程中，如因不可抗力或者其他正当理由需要变更合同条款的，双方应当协商一致，并签订补充协议第二十条在合同履行过程中，如一方违反合同约定，导致合同无法履行的，另一方可以解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任第六章权利义务与违约责任第二十一条承包人的权利义务按照合同约定完成工程施工，确保工程质量符合要求；按时向发包人支付工程款；依法履行安全生产和环境保护责任；配合发包人的监督检查工作；保守发包人的商业秘密第二十二条发包人的权利义务按时向承包人支付工程款；第3页共5页提供必要的施工条件；对承包人的施工过程进行监督；依法履行合同约定的其他义务第二十三条违约责任承包人未按照合同约定完成工程施工的，应当承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；承包人未按照合同约定支付工程款的，应当承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；发包人未按照合同约定支付工程款的，应当承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；双方在履行合同过程中发生争议的，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向（填写具体的仲裁机构或法院）申请仲裁或者提起诉讼第七章合同管理与监督第二十四条发包人应当建立完善的合同管理制度，对合同的签订、履行、变更、解除等环节进行全过程管理，确保合同的合法性和有效性第二十五条发包人应当对承包人的施工过程进行监督，及时发现和处理施工中的问题，确保工程的顺利实施第二十六条发包人应当定期对合同履行情况进行评估，发现问题及时整改，确保合同的顺利执行第八章争议解决第二十七条双方在履行合同过程中发生争议的，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向（填写具体的仲裁机构或法院）申请仲裁或者提起诉讼第4页共5页第二十八条争议解决期间，双方应当继续履行合同义务，确保工程的顺利实施第九章附则第二十九条本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第三十条本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力第三十一条本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的履行完毕之日终止（以下无正文）（合同签署页）发包人（盖章）法定代表人（签字）日期承包人（盖章）法定代表人（签字）日期以上合同范文符合规范要求，内容全面，结构清晰，语言正式且富有专业性，保持了人性化的表达方式，适合合同的制定与执行场景使用第5页共5页。