2025年度东莞市高埗镇生态公益林恢复与提升项目施工合同书

2025年度东莞市高埗镇生态公益林恢复与提升项目施工合同书合同编号甲方（发包人）地址法定代表人联系电话乙方（承包人）地址法定代表人联系电话鉴于甲方为东莞市高埗镇生态公益林恢复与提升项目的发包人，乙方为具备相应资质的施工承包人，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国森林法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合本工程实际情况，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1项目名称2025年度东莞市高埗镇生态公益林恢复与提升项目

1.2工程地点东莞市高埗镇（具体位置以甲方提供的图纸或文件为准）

1.3工程内容包括但不限于林地清理、土壤改良、苗木种植、病虫害防治、林分改造、生态步道建设、排水系统完善等（详见工程量清单）

1.4承包范围乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术规范和要求完成本工程的所有施工任务第1页共6页

1.5工期本工程工期为天，自合同签订之日起计算，具体开工时间以甲方书面通知为准

1.6工程质量标准符合《森林工程施工技术规范》（LY/T1016）及国家、地方相关质量标准，达到生态公益林建设验收标准第二条合同内容

2.1施工准备

（1）甲方负责提供施工场地、施工图纸、技术规范和相关资料，并协助乙方办理施工所需的政府审批手续

（2）乙方应在开工前组织技术、管理人员熟悉施工现场和设计文件，制定详细的施工组织设计和进度计划报甲方审批

2.2施工范围

（1）乙方应严格按照合同约定的承包范围进行施工，不得超出范围施工

（2）乙方在施工过程中应遵守国家和地方的法律法规，严格执行环境保护、安全生产等相关规定

2.3工程变更

（1）施工过程中如需变更设计或施工内容，甲乙双方应协商一致，并签订书面补充协议

（2）因工程变更产生的额外费用和工期延误由责任方承担第三条双方权利与义务甲方权利与义务

3.1甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全进行监督和管理，发现问题及时提出整改意见

3.2甲方负责提供施工图纸、技术规范和相关资料，并协助乙方办理相关审批手续第2页共6页

3.3甲方应按合同约定支付工程款，并及时组织工程验收乙方权利与义务

3.4乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务，并确保施工过程符合法律法规和行业规范

3.5乙方应加强施工现场管理，做好环境保护和安全生产工作，防止环境污染和施工事故

3.6乙方有权要求甲方按时支付工程款，并在工程验收合格后及时结算余款第四条工期与进度

4.1乙方应严格按照合同约定的工期组织施工，确保工程按时完成

4.2因乙方原因导致工期延误的，每延误一天乙方应向甲方支付违约金人民币元

4.3因甲方原因导致停工或窝工的，相应工期应予以顺延，乙方不承担由此造成的损失第五条工程质量与验收

5.1工程质量标准

（1）苗木质量符合《林木种苗质量分级》（GB/T15776）一级标准，且保证成活率达到%以上

（2）施工质量符合《森林工程施工技术规范》（LY/T1016）及国家、地方相关质量标准

（3）其他要求

5.2验收程序

（1）乙方应在施工过程中做好各项记录，并在完成阶段性施工任务后及时向甲方申请验收第3页共6页

（2）工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行竣工验收

（3）验收合格后，双方签署《工程验收合格证书》

5.3质量保修

（1）乙方负责工程质量保修，保修期为个月，自工程验收合格之日起计算

（2）保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后日内予以修复第六条工程款支付

6.1工程款总额人民币元（大写元整）

6.2付款方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总金额的%

（3）工程验收合格后，甲方支付剩余的%工程款

6.3付款时间甲方应于每月日前审核乙方提交的工程款申请，并在审核通过后日内支付相应款项

6.4质量保证金甲方扣留合同总金额的%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性退还第七条安全施工与环境保护

7.1乙方应严格遵守安全生产法律法规，落实安全责任制，确保施工过程中的安全第4页共6页

7.2乙方应采取有效措施控制施工扬尘、噪音、废弃物等对环境的影响，保护生态环境

7.3因乙方施工原因导致的环境污染或安全事故，由乙方承担全部责任第八条保险与担保

8.1乙方应为其施工人员办理意外伤害保险，并承担相应的费用

8.2乙方应为施工机械设备购买财产保险，保险费用由乙方承担第九条争议解决

9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

10.3本合同自双方签字盖章之日起生效（以下为签署部分，具体内容需根据实际情况填写）甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第5页共6页郑重声明本合同仅作为模板，具体条款需根据实际情况协商确定建议在签订合同前，双方应充分沟通并咨询法律顾问，确保合同内容合法、合规、符合双方实际需求第6页共6页。