2025年建筑工程施工合同纠纷处理有哪些新变化

2025年建筑工程施工合同纠纷处理有哪些新变化第一条总则为规范建筑工程施工合同的签订与履行，保障合同双方的合法权益，明确双方的权利与义务，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，并结合2025年建筑工程施工合同纠纷处理的新变化，双方在平等自愿、诚实信用的基础上，签订本合同第二条工程概况本工程名称为，工程地点为，工程内容为，工程承包范围为工程规模为，合同工期为日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日第三条合同价款与支付方式本工程合同价款为元（大写），合同价款的支付方式为工程进度款按支付，工程竣工验收合格后支付余款合同价款的调整方式为，双方应就合同价款的调整达成书面补充协议第四条双方权利与义务发包方权利与义务发包方应按时支付工程款，提供施工场地及相关资料，协助施工单位办理施工所需的手续发包方有权对施工过程进行监督，并提出合理的改进意见承包方权利与义务第1页共4页承包方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工，确保工程符合国家建筑规范及安全标准承包方有权要求发包方按时支付工程款，并在发包方违约时追究其法律责任第五条工程质量与验收工程质量标准为，施工过程中双方应共同遵守相关建筑规范及质量标准工程竣工后，发包方应在日内组织竣工验收，并签署竣工验收报告如发现质量问题，发包方应书面通知承包方进行整改，整改完成后重新验收工程质量争议的处理方式为，双方应通过协商或第三方鉴定机构进行调解第六条合同履行与变更合同履行过程中，双方不得擅自变更合同条款如需变更，应协商一致并签订书面补充协议因政策变化或不可抗力导致的合同履行障碍，双方应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼第七条争议解决合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院提起诉讼争议处理期间，双方应继续履行合同，不得因争议影响工程进度争议的处理应依据现行法律法规及合同约定进行，双方应尊重仲裁或司法裁决，并按时履行裁决结果第八条合同的生效与终止第2页共4页本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、工程款结清之日终止合同终止后，双方应妥善处理后续事宜，包括但不限于移交竣工资料、结算尾款等第九条违约责任发包方违约责任发包方未按合同约定支付工程款的，应按日向承包方支付‰的违约金；逾期超过日的，承包方有权暂停施工或解除合同，由此造成的损失由发包方承担承包方违约责任承包方未按合同约定工期完成工程的，应按日向发包方支付‰的违约金；工程质量不符合约定的，承包方应返工并承担相关费用，工期不顺延第十条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力第十一章承诺与保证发包方承诺其具有签订本合同的主体资格，并已获得相关审批手续承包方承诺其具有相应的资质及能力，能够按合同约定完成施工任务双方均承诺在合同履行过程中严格遵守相关法律法规，不得进行任何违法、违规行为第十二章附则第3页共4页本合同的签订与履行应遵守中华人民共和国法律法规，并接受相关监管部门的监督本合同的解释权归双方共同所有，如发生歧义，应协商解决；协商不成的，以司法机关的解释为准签署条款发包方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日承包方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日本合同正文结束第4页共4页。