2025年建设工程合同纠纷是否属于专属管辖？

2025年建设工程合同纠纷是否属于专属管辖？建设工程合同合同编号本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订发包方（以下简称“甲方”）名称地址邮编联系方式承包方（以下简称“乙方”）名称地址邮编联系方式鉴于甲方需要进行工程的建设，乙方具备相应的资质和能力承担该工程的施工任务，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经过友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程质量标准第二条工期第1页共4页

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天

2.4工期延误因不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延乙方原因导致的工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元第三条合同价款与支付方式

3.1合同总价人民币元（大写）

3.2付款方式预付款合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元工程进度款按照工程进度支付，每次支付前，乙方应向甲方提交经监理工程师签字确认的进度报告竣工验收款工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元质保金合同总价的%作为质保金，计人民币元，质保期满后无质量问题一次性付清第四条工程质量与验收

4.1工程质量标准符合《建筑施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家相关规范要求第2页共4页

4.2隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程施工完毕后，及时通知甲方及监理工程师进行验收未经验收或验收不合格不得进入下一道工序

4.3竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、隐蔽工程记录、质量检验报告等竣工验收需在个工作日内完成第五条双方权利与义务甲方权利与义务

5.1负责办理工程前期手续及施工所需的相关审批文件

5.2按时支付合同价款

5.3协调乙方与相关单位的关系乙方权利与义务

5.4按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务

5.5服从甲方及监理工程师的管理与监督

5.6负责施工现场的安全管理，确保施工安全第六条争议解决

6.1本合同履行过程中发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

6.2本合同适用中华人民共和国法律，未尽事宜按相关法律法规执行第七条其他条款

7.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

7.2本合同自双方签字盖章之日起生效第3页共4页甲方（盖章）授权代表签字日期年月日乙方（盖章）授权代表签字日期年月日第4页共4页。