2025年建设工程施工合同外包

2025年建设工程施工合同外包合同编号签订地点本合同由以下双方于年月日签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就建设工程施工总承包事项协商一致，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程范围和内容）

1.4承包方式（如包工包料、专业承包等）第二条发包与承包范围第1页共5页

2.1甲方将上述工程发包给乙方，乙方同意按本合同约定完成施工任务

2.2承包范围包括但不限于（详细列出承包范围，如土建工程、机电设备安装、装饰装修等）

2.3乙方不得将承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的工程肢解后以分包的名义分别转包第三条工期

3.1开工日期

3.2竣工日期

3.3总工期日历天

3.4工期顺延情形因不可抗力、甲方原因或设计变更导致的停工，经甲方书面确认后工期相应顺延第四条质量标准与验收

4.1工程质量必须符合现行国家、地方或行业标准，以及设计文件和合同约定的要求

4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并向甲方发出书面验收申请

4.3验收标准

4.4验收通过后，双方签署《竣工验收报告》第五条合同价款与支付

5.1合同总价为人民币元（大写）

5.2付款方式预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；第2页共5页进度款按月支付或按工程形象进度支付，具体比例为；竣工款工程验收通过后，甲方支付合同总价的%，计人民币元；质量保证金合同总价的%，计人民币元，质保期满后无质量问题一次性支付

5.3甲方支付款项前，乙方应提供合法有效的发票第六条双方权利与义务甲方权利与义务

6.1负责提供施工场地、设计文件及相关资料，并协调处理施工过程中与第三方的关系

6.2按约定支付工程款，并及时办理工程签证

6.3对乙方施工进度、质量进行监督，提出整改意见乙方权利与义务

6.4负责组织施工，确保工程质量和工期符合合同约定

6.5遵守施工现场安全管理规定，做好施工人员的管理和安全培训

6.6负责施工场地的清理，做到文明施工

6.7有权要求甲方按约定支付工程款，并在甲方未按约支付时，有权暂停施工直至甲方履行义务第七条安全施工与责任

7.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工安全

7.2施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿由此造成的损失第3页共5页

7.3乙方应为其施工人员缴纳工伤保险，并承担施工人员的工伤责任第八条知识产权

8.1工程设计、施工图纸及相关技术资料的所有权归甲方所有，乙方不得未经甲方书面许可使用或外泄

8.2乙方在施工过程中形成的专利、商标或其他知识产权，归双方共有，具体权利归属由双方另行协商第九条变更与签证

9.1施工过程中，若甲方要求变更设计或增加工程内容，双方应签订书面《工程变更单》，明确变更内容、价款及工期调整

9.2工程签证需经甲方代表签字确认，作为结算依据第十条验收与保修

10.1工程验收甲方应在收到乙方验收申请后个工作日内组织验收，否则视为验收合格

10.2质保期自工程验收合格之日起年，期间因施工质量导致的损坏由乙方负责修复并承担费用第十一条违约责任

11.1一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，视为违约，应向守约方支付违约金，违约金为合同总价的%

11.2若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元

11.3若因甲方原因导致工程款支付延误，每延误一日，甲方应向乙方支付违约金人民币元第十二条争议解决第4页共5页

12.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十三条其他条款

13.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

13.2本合同一式份，双方各执份，自签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第5页共5页。