2025年新建围墙施工合同版

2025年新建围墙施工合同最新版本合同由以下双方于2025年月日在（市/县）签订发包方（甲方）名称地址联系电话法定代表人身份证号/统一社会信用代码承包方（乙方）名称地址联系电话法定代表人身份证号/统一社会信用代码根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方施工建设围墙工程事宜达成一致，并签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称围墙施工工程

1.2工程地点

1.3工程内容新建围墙，具体包括但不限于围墙的基础工程、主体工程、饰面工程及相关配套设施第1页共6页

1.4承包范围乙方负责围墙施工所需的材料供应、施工技术、劳务用工、机械设备、安全设施及相关管理等

1.5工程规模围墙长度为米，高度为米，结构形式为，具体详见施工图纸及工程量清单第二条合同工期

2.1开工日期2025年月日

2.2竣工日期2025年月日

2.3总工期天

2.4工期顺延情况如因不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工或窝工，经甲方书面确认后，工期相应顺延第三条工程质量

3.1工程质量标准符合《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等相关国家规范及标准，且满足设计要求

3.2乙方应严格按照施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工，确保施工质量达到约定标准

3.3甲方有权对工程质量和施工过程进行监督检查，乙方应积极配合并提供必要的协助

3.4工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、验收报告等第四条合同价款与支付方式

4.1合同总价人民币元（大写元整）

4.2付款方式第2页共6页

4.

2.1合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元

4.

2.2工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元

4.

2.3工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元

4.

2.4质量保证金合同总价的%作为质量保证金，即人民币元，在工程竣工验收合格满一年后无质量问题一次性付清

4.3甲方支付工程款时，乙方应提供合法有效的发票第五条材料供应

5.1工程所需材料由乙方负责采购，材料的质量必须符合国家相关标准及设计要求

5.2乙方采购的材料进入施工现场后，甲方有权进行检验若检验不合格，乙方应负责退换，由此产生的费用由乙方承担

5.3甲方提供的材料，乙方应按相关规范进行验收，发现质量问题应及时通知甲方，否则视为验收合格第六条施工安全

6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全施工，采取有效措施防止安全事故的发生

6.2乙方应为施工人员提供必要的安全培训，并为其购买意外伤害保险

6.3施工过程中如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并赔偿由此造成的一切损失第3页共6页

6.4乙方应负责施工现场的围挡、警示标志设置及扬尘治理工作，确保施工期间周边环境整洁有序第七条双方权利与义务甲方权利与义务

7.1甲方有权对施工过程进行监督，对发现的问题有权要求乙方整改

7.2甲方应按合同约定支付工程款，并为乙方提供施工场地及相关便利条件

7.3甲方应按约定提供施工所需的相关资料，并协助乙方办理施工所需的审批手续乙方权利与义务

7.4乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款

7.5乙方应按合同约定完成施工任务，确保工程质量和工期

7.6乙方应自行负责施工人员的管理，并承担由此产生的责任第八条工程验收

8.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并组织验收

8.2验收标准符合国家相关规范及设计要求，且无施工质量问题

8.3验收过程中如发现问题，乙方应按甲方要求进行整改，整改费用由乙方承担，整改完成后重新组织验收

8.4工程验收合格后，双方应签署《竣工验收报告》第九条质量保修

9.1质量保修范围乙方施工的围墙工程，包括但不限于地基基础、主体结构、饰面等第4页共6页

9.2质量保修期限自工程竣工验收合格之日起，地基基础和主体结构为设计年限，饰面工程为年

9.3在保修期内，因施工质量问题导致的损坏，乙方应免费修复；若乙方未能及时修复，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担第十条违约责任

10.1甲方违约责任

10.

1.1甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期金额的‰向乙方支付违约金

10.

1.2因甲方原因导致工程停工，甲方应赔偿乙方造成的实际损失

10.2乙方违约责任

10.

2.1乙方未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，应按合同总价的‰向甲方支付违约金

10.

2.2因乙方施工质量问题导致返工或修复，相关费用由乙方承担，并赔偿甲方造成的损失第十一条争议解决

11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

12.2本合同自双方签字盖章之日起生效第5页共6页

12.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力（以下为签署部分）发包方（甲方）法定代表人/授权代表签字盖章日期2025年月日承包方（乙方）法定代表人/授权代表签字盖章日期2025年月日第6页共6页。