2025年无合同能否启动工程_

2025年无合同能否启动工程工程合同协议书合同编号签订地点签订日期甲方（发包方）（以下简称“甲方”）住所法定代表人联系方式乙方（承包方）（以下简称“乙方”）住所法定代表人联系方式鉴于甲方拟委托乙方进行工程项目（以下简称“本项目”）的建设施工，为明确双方的权利义务关系，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条项目概况

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目内容

1.4计划工期本项目计划开工日期为，计划竣工日期为，总工期为天第1页共5页

1.5工程质量标准乙方应按照国家及地方相关法律法规、技术规范和标准进行施工，确保工程质量达到（填写质量标准或等级）

1.6合同金额本项目暂定合同总价为人民币元（大写元整），具体金额以结算为准

1.7付款方式甲方应按照合同约定的支付时间节点向乙方支付工程款，付款方式为第二条合同的生效与履行

2.1合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

2.2履行地点本合同的履行地点为

2.3双方义务

（1）甲方负责提供本项目相关的批准文件、设计图纸及其他技术资料，并确保其真实、准确、完整

（2）甲方应按合同约定支付工程款，不得拖延或无故拒绝支付

（3）乙方应按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务，并确保施工现场的安全文明施工

（4）双方应共同配合，及时办理与本项目相关的验收、备案等手续第三条工程质量与验收

3.1质量要求乙方应严格按照设计文件、施工图纸及相关规范要求施工，确保工程质量达到约定标准如因乙方施工原因导致质量问题，乙方应无条件修复，并承担由此产生的费用第2页共5页

3.2验收标准本项目以（填写验收标准）为依据进行验收，具体验收流程由双方另行约定

3.3验收程序乙方在完成施工后应及时通知甲方进行初步验收，甲方应在收到通知后日内进行验收，并签署验收意见

3.4竣工资料乙方应向甲方提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、竣工图、质量保证文件等第四条工期管理

4.1开工时间本项目计划开工时间为，乙方应按约定时间准时进场施工，不得无故拖延

4.2工期顺延如因甲方原因（如设计变更、图纸延误、施工条件不具备等）导致工期延误，乙方有权申请工期顺延，并要求甲方承担相应损失

4.3竣工时间乙方应按计划工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任第五条安全施工与责任

5.1施工安全乙方应严格遵守国家及地方关于安全生产的法律法规，确保施工现场的安全管理，防止发生安全事故如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并赔偿由此造成的损失

5.2文明施工乙方应做到施工场地整洁、有序，符合文明施工要求

5.3保险乙方应为本项目施工人员购买相关保险，费用由乙方承担第六条变更与签证第3页共5页

6.1设计变更如甲方需要对设计进行变更，应以书面形式通知乙方，乙方应按变更后的设计要求进行施工设计变更引起的费用增减由双方另行协商确定

6.2现场签证施工过程中，如因甲方原因导致的停工、窝工等情况，乙方应及时向甲方提出签证申请，甲方应在收到申请后日内予以确认第七条违约责任

7.1甲方违约责任

（1）如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，且甲方应向乙方支付违约金，违约金为元/日

（2）如甲方未履行合同约定的其他义务，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应责任

7.2乙方违约责任

（1）如乙方未按合同约定工期完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为元/日

（2）如乙方施工质量不达标，甲方有权要求乙方返工，直至达到约定质量标准，且乙方应承担由此产生的费用第八条争议解决

8.1任何因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力第4页共5页

9.3本合同生效后，双方之前签订的任何与本项目相关的协议自动失效，如需继续履行相关内容，应另行协商确定第十条签署甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期备注本合同条款仅供参考，实际使用时应根据具体项目情况及双方协商结果进行调整，并建议在签订前由专业律师审核第5页共5页。