2025年标准单包工施工合同范本 办公文档

2025年标准单包工施工合同范本-办公文档单包工施工合同范本合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日在签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式（以下称“甲方”）乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式（以下称“乙方”）鉴于甲方需要进行工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称第1页共6页

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

1.5工程质量标准

1.6工程规模

1.7工程投资估算第二条发包范围

2.1乙方负责完成本合同约定的施工范围内的全部工程内容，具体包括但不限于

（1）；

（2）；

（3）；

（4）；

（5）；

2.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工要求进行施工，确保工程符合相关法律法规和质量标准

2.3甲方负责提供施工所需的主要材料及设备，乙方负责施工工具、小型设备及辅助材料的采购和管理第三条工期

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3总工期天

3.4工期顺延的情形第2页共6页

（1）不可抗力；

（2）甲方未能按约定提供施工条件；

（3）工程设计变更导致的停工；

（4）其他非乙方原因造成的停工

3.5因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金元第四条工程质量标准

4.1工程质量必须符合国家及地方相关法律法规、标准规范，包括但不限于《建筑法》《建设工程质量管理条例》等

4.2工程质量等级目标

4.3乙方应建立健全质量管理制度，配备专职质量管理人员，并接受甲方的监督和检查

4.4施工过程中若发现质量问题，乙方应立即停工整改，并承担造成的损失和费用第五条工程款支付

5.1合同总价元（人民币），大写元整

5.2工程款支付方式

（1）预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；

（2）进度款乙方按工程进度提交付款申请，经甲方审核后支付月进度款，月进度款不超过已完工程产值的%；

（3）竣工验收款工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的%，计人民币元；第3页共6页

（4）质保金剩余合同总价的%作为质保金，质保期满且无质量问题后无息退还

5.3工程款支付时间每期付款应在乙方提交完整付款资料后个工作日内完成

5.4乙方应提供符合财务要求的发票，否则甲方有权推迟支付第六条双方权利与义务甲方权利与义务

6.1负责提供施工场地及相关配套条件，包括但不限于水、电、通信等；

6.2负责提供施工图纸、技术资料及设计变更通知；

6.3按约定支付工程款；

6.4监督乙方施工进度、质量和安全，提出整改意见；

6.5协调乙方与其他施工单位的配合工作乙方权利与义务

6.6负责施工组织管理，确保工程按期、按质完成；

6.7严格遵守施工现场的安全管理规定，落实安全防护措施；

6.8负责施工场地的清理及废弃物的处理；

6.9接受甲方的监督和检查，及时整改存在的问题；

6.10依法为施工人员缴纳社会保险，并承担用工主体责任第七条安全责任

7.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全

7.2乙方应为施工人员提供符合标准的劳动保护用品，并定期进行安全培训第4页共6页

7.3施工过程中发生的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿造成的损失

7.4乙方应制定应急预案，配备应急物资，确保施工安全第八条验收与交付

8.1工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收

8.2验收标准

8.3验收合格后，双方签署《竣工验收报告》，工程正式交付使用

8.4若验收不合格，乙方应立即整改并承担整改费用第九条质量保修

9.1质保期限自工程竣工验收合格之日起，年

9.2在质保期内，若出现质量问题，乙方应接到通知后小时内到达现场进行维修，维修费用由乙方承担

9.3因乙方施工原因导致的第三方损失，由乙方负责赔偿第十条违约责任

10.1乙方未按约定工期完成工程的，每逾期一天，支付违约金元

10.2乙方施工质量不符合约定标准的，甲方有权要求返工，费用由乙方承担；情节严重的，甲方有权解除合同

10.3甲方未按约定支付工程款的，每逾期一天，支付违约金元

10.4任何一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方遭受的全部损失第5页共6页第十一条争议解决

11.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

11.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非争议涉及合同核心内容且无法继续履行第十二条合同的生效与终止

12.1本合同自双方签字盖章之日起生效

12.2本合同在工程竣工验收合格、工程款结清且质保期满后终止

12.3合同终止后，双方仍需履行未了结的权利和义务第十三条其他条款

13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

13.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

13.3本合同附件包括，与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）授权代表日期年月日乙方（盖章）授权代表日期年月日（完）第6页共6页。