2025年版建筑工程设计施工总承包合同范本

2025年版建筑工程设计施工总承包合同范本正文本合同由以下双方于年月日在（city）签订发包方（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包方（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将（工程名称）建筑工程设计及施工总承包项目发包给乙方，乙方具备相应的资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，并在平等、自愿、诚实信用的基础上，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5投资金额第1页共5页本工程为设计施工总承包项目，乙方负责完成本工程的设计、施工及相关工作第二条合同工期

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期日历天因不可抗力、设计变更、材料供应延误或其他非乙方原因导致的工期延误，双方协商顺延工期，甲方应书面确认工期调整第三条质量标准

3.1工程质量要求符合国家、地方及行业相关标准，达到（质量目标，如优良工程、绿色建筑标准等）

3.2设计文件要求符合《建设工程设计规范》及相关法规，获得相关主管部门批准

3.3施工要求符合《建筑施工质量验收规范》及相关法规因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应免费返工直至达标，由此造成的损失由乙方承担第四条合同价款与支付

4.1合同总价人民币元（大写）

4.2付款方式第一期付款合同签订后日内支付合同总价的%，计人民币元第2页共5页第二期付款主体结构完成并通过验收后日内支付合同总价的%，计人民币元第三期付款工程竣工验收合格并提交完整资料后日内支付合同总价的%，计人民币元质量保证金合同总价的%，计人民币元，在工程缺陷责任期满后无质量问题一次性退还

4.3调整条款因设计变更、材料价格波动、政策调整等导致的工程量增加或减少，双方应协商确定合同价款调整方式，并签订补充协议第五条双方权利与义务甲方的权利与义务

5.1负责提供施工场地及相关资料，协调各方关系

5.2负责审批设计文件及施工方案，按约定支付合同价款

5.3有权对乙方施工过程进行监督，提出整改要求乙方的权利与义务

5.4负责完成设计、施工及相关工作，确保工程质量和安全

5.5负责编制施工组织设计、施工进度计划，并提交甲方审批

5.6负责办理相关施工手续及验收手续，支付相关费用第六条履约担保

6.1乙方应在合同签订后日内向甲方提供履约保证金，金额为合同总价的%，计人民币元

6.2履约保证金形式银行保函/现金/实物等，具体形式由双方协商确定第3页共5页

6.3工程竣工验收合格后，甲方应于日内退还履约保证金（不计利息）第七条变更与签证

7.1设计变更需由甲方书面确认，乙方应无条件执行变更引起的费用增减，双方协商确定

7.2现场签证乙方应在签证发生后日内提交签证申请，甲方在收到申请后日内完成审核并签证第八条验收与保修

8.1工程竣工后，乙方应提前日通知甲方验收，甲方应在日内组织验收

8.2工程缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起年缺陷责任期内，乙方应免费修复工程质量问题第九条违约责任

9.1甲方违约责任逾期支付合同价款的，每日按逾期金额的%支付违约金因甲方原因导致停工的，应补偿乙方实际损失

9.2乙方违约责任工期延误的，每日按合同总价的%支付违约金质量不达标的，按合同总价的%支付违约金，并承担修复费用第十条争议解决

10.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第4页共5页

10.2本合同受中华人民共和国法律管辖，双方均应遵守相关法律法规第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

11.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日如需进一步补充或调整内容，请随时告知，我会根据您的需求进行修改和完善第5页共5页。