还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
2025年签订工程建设项目合同工程建设项目合同合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日在签订发包人(以下简称“甲方”)名称地址法定代表人联系方式统一社会信用代码承包人(以下简称“乙方”)名称地址法定代表人联系方式统一社会信用代码鉴于甲方拟投资建设项目(以下简称“本项目”),乙方具备承接本项目工程的资质和能力,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就本项目的工程承包事宜达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点第1页共7页
1.3工程内容
1.4工程规模
1.5所有权属
1.6工程质量标准本项目工程应符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范要求,并达到的质量标准
1.7安全文明施工标准乙方应严格按照国家及地方安全文明施工规定执行,确保施工过程中无重大安全事故及环境污染事件发生
1.8环境保护要求乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,符合国家及地方环境保护法律法规要求第二条工程范围
2.1乙方负责承建本项目部分的施工任务,具体施工范围以本合同附件《工程范围清单》为准
2.2乙方应按照本合同约定,按时完成工程任务,包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等
2.3乙方应服从甲方的管理和协调,与其他分包单位做好衔接工作,确保工程顺利进行第三条合同工期
3.1开工日期年月日
3.2竣工日期年月日
3.3总工期日历天
3.4工期顺延情形因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致的工期延误,乙方有权要求顺延工期,并应及时通知甲方第2页共7页
3.5工期考核甲方将对乙方的工期完成情况进行考核,若乙方未能按期完成工程,应承担相应的违约责任第四条合同价款与支付
4.1合同总价本项目工程合同总价为人民币元(大写),此总价已包含完成本项目所需的人工、材料、机械、管理、利润、税金等全部费用,除本合同另有约定外,不予调整
4.2付款方式
(1)工程进度款乙方按月向甲方提交已完工程量报表,经甲方审核确认后,按月支付%的进度款,累计支付至合同总价的%;
(2)竣工付款工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的%;
(3)质保金剩余合同总价的%作为质保金,质保期满且无质量问题后,甲方一次性支付给乙方
4.3发票乙方应按照国家相关规定,向甲方提供合法有效的增值税专用发票第五条双方责任与义务甲方责任与义务
5.1甲方应按合同约定支付工程款项,及时办理工程签证和竣工验收
5.2甲方应提供施工场地及相关技术资料,并协助乙方办理施工所需的审批手续
5.3甲方有权对乙方的施工管理、质量、安全文明施工进行监督,并提出改进意见第3页共7页
5.4甲方应及时组织工程验收,并按合同约定支付工程款项乙方责任与义务
5.5乙方应严格遵守国家及地方的法律法规,确保施工合法合规
5.6乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程任务,确保施工安全文明
5.7乙方应指派一名项目经理(身份证号码)作为本项目施工现场负责人,负责与甲方的沟通协调工作
5.8乙方应做好施工现场的管理,确保材料堆放有序、场地清洁,并防止对周边环境造成污染
5.9乙方应自行负责施工人员的培训、管理及保险,确保施工人员的安全第六条工程质量与验收
6.1施工质量要求
(1)乙方应严格按照设计文件、施工图纸及相关技术标准施工,确保工程质量和施工安全;
(2)隐蔽工程必须经甲方或监理单位验收合格后方可进行下道工序施工;
(3)甲方有权对工程质量进行抽查,乙方应积极配合,不得拒绝
6.2工程验收
(1)工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,并组织竣工验收;第4页共7页
(2)验收标准以国家及地方相关法律法规、技术规范为依据,且应符合本合同约定的质量标准;
(3)若验收不合格,乙方应按甲方要求进行整改,整改费用由乙方承担
6.3质量保修
(1)乙方应按《建设工程质量管理条例》的规定,对本项目工程提供质量保修服务,保修期限为自工程竣工验收合格之日起年;
(2)质保期内,乙方应免费修复因施工质量导致的工程缺陷,费用由乙方承担第七条变更与索赔
7.1工程变更
(1)工程变更应由甲方发出书面通知,并经双方确认后方可实施;
(2)因工程变更导致的费用增加或工期延误,双方应另行协商确定;
(3)未经甲方书面同意,乙方不得擅自对工程进行变更
7.2索赔
(1)因甲方原因导致的停工、窝工等损失,乙方可向甲方提出索赔;
(2)索赔应以书面形式提出,并提供相关证明材料;
(3)甲方应在收到索赔文件后日内给予书面答复,逾期未答复视为认可第八条违约责任
8.1甲方违约责任第5页共7页
(1)甲方未按合同约定支付工程款项,每逾期一日,应按逾期金额的‰向乙方支付违约金;
(2)甲方无故终止合同,应赔偿乙方遭受的全部损失
8.2乙方违约责任
(1)乙方未按合同约定工期完成工程,每逾期一日,应按合同总价的‰向甲方支付违约金;
(2)乙方施工质量不符合约定标准,应承担整改费用,并赔偿给甲方造成的损失;
(3)乙方擅自变更工程,应承担由此产生的全部责任第九条争议解决
9.1双方因履行本合同发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼
9.2本合同适用中华人民共和国相关法律法规第十条合同的生效与终止
10.1本合同自双方签字盖章之日起生效
10.2本合同在双方履行完各自义务,工程保修期满且无争议后自动终止第十一条其他条款
11.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
11.2本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力
11.3本合同的附件包括
(1)《工程范围清单》;
(2)《施工图纸》;第6页共7页
(3)《质量标准要求》;
(4)其他相关文件甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期注以上合同内容仅供参考,具体条款需根据实际情况协商确定,建议在签订前咨询专业律师第7页共7页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0