2025建筑合同标段工程所在地区气候特点

2025建筑合同标段工程所在地区气候特点正文鉴于本工程2025建筑合同标段（以下简称“本工程”）位于地区，该地区的气候特点对工程的施工进度、质量控制及安全防护具有重要影响，为确保工程顺利完成并符合相关法律法规及合同要求，本合同双方在平等、自愿的基础上，就本工程气候特点对施工的影响及应对措施达成如下条款第一条总则

1.1本合同适用于本工程2025建筑合同标段的所有施工活动，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程及相关附属设施的建设

1.2本合同双方包括发包人（以下简称“发包人”）和承包人（以下简称“承包人”），双方应严格遵守本合同约定的条款，确保工程顺利进行

1.3本合同未尽事宜，双方应依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规协商解决第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程内容第三条工程所在地气候特点

3.1工程所在地地区的气候特点如下气温年平均气温为℃，夏季最高气温可达℃，冬季最低气温可降至℃第1页共4页降水年平均降水量为毫米，雨季集中在月份，单日最大降水量可达毫米风力年平均风速为米/秒，最大风力可达级，主要集中在季节湿度年平均相对湿度为%，高温高湿或低温高湿的天气对施工材料及设备具有较大影响降雪年平均降雪量为毫米，雪季集中在月份，积雪深度可达厘米冰冻年平均冰冻深度为厘米，冰冻期集中在月份，对地基及地下工程施工具有较大影响极端天气包括但不限于台风、暴雨、冰雹、寒潮等，对施工安全及进度具有不可预见的影响

3.2承包人应充分了解工程所在地的气候特点，并在施工组织设计中制定相应的应对措施第四条发包人的责任

4.1发包人应向承包人提供工程所在地的气候数据及相关资料，并协助承包人做好气候影响评估

4.2发包人应提前通知承包人可能影响工程施工的极端天气情况

4.3发包人应协助承包人做好气候相关安全管理工作，确保施工安全第五条承包人的责任

5.1承包人应根据工程所在地的气候特点，制定详细的施工计划，并在施工过程中动态调整，确保工程工期及质量不受气候影响第2页共4页

5.2承包人应采取必要措施，防止因气候因素导致的施工材料及设备损坏

5.3承包人应加强施工现场管理，确保施工人员的安全，特别是在极端天气条件下，应采取有效的防护措施

5.4承包人应定期检查施工设备及设施，确保其在气候条件变化下的正常使用第六条工期及延误

6.1本工程的正常施工工期为天，具体开工时间以发包人书面通知为准

6.2因气候因素导致的工期延误，双方应协商确定是否顺延工期若顺延工期，双方应另行签订补充协议

6.3承包人因气候因素导致的工期延误，应向发包人提交详细的书面说明，并附相关证明材料

6.4发包人应在收到承包人提交的工期延误说明后日内作出书面回复第七条安全管理

7.1承包人应制定针对工程所在地气候特点的安全管理方案，并报发包人备案

7.2承包人应加强施工现场安全管理，特别是在极端天气条件下，应采取有效措施防止施工安全事故的发生

7.3发包人应协助承包人做好气候相关安全管理工作，确保施工安全第八条保险

8.1承包人应为本工程购买相关保险，包括但不限于工程一切险、第三者责任险等，以保障工程的安全及人员的健康第3页共4页

8.2保险费用由承包人承担，发包人无需为此支付任何费用

8.3保险期限应覆盖整个施工期，且保险范围应包括因气候因素导致的损失第九条违约责任

9.1若承包人因气候因素未能按时完成施工任务，应承担相应的违约责任

9.2若发包人未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任第十条争议解决

10.1因本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条附则

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效

11.2本合同一式份，发包人执份，承包人执份，具有同等法律效力发包人（盖章）法定代表人（签字）日期承包人（盖章）法定代表人（签字）日期注本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议以上合同范本旨在为2025建筑合同标段工程所在地区气候特点提供参考，具体条款需根据实际情况调整，并由专业法律顾问审核确认第4页共4页。