2025建筑外墙涂料工程施工合同

2025建筑外墙涂料工程施工合同本合同由以下双方于2025年月日在（城市/地区）签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址联系人联系电话承包人（以下简称“乙方”）名称地址联系人联系电话根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的外墙涂料工程事宜达成一致，并签订本合同第一条项目概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4项目内容甲方委托乙方进行外墙涂料施工工程，包括但不限于墙面基层处理、涂料施工及相关工作第二条工程范围

2.1乙方负责按照甲方提供的设计图纸和施工要求，完成外墙涂料施工工作，具体包括但不限于以下内容第1页共5页清理墙面，确保基层干净、平整、无裂缝；处理墙面的防水、腻子涂刷；涂料施工，包括底涂和面涂；清理施工现场，确保周围环境整洁

2.2施工标准乙方须按照《建筑外墙涂料施工质量验收规范》及相关行业标准进行施工第三条工期和里程碑

3.1计划开工日期2025年月日

3.2计划竣工日期2025年月日

3.3工期总天数天

3.4里程碑节点第一阶段墙面基层处理完成，预计年月日第二阶段腻子涂刷完成，预计年月日第三阶段底涂施工完成，预计年月日第四阶段面涂施工完成，预计年月日

3.5工期顺延因不可抗力、恶劣天气或其他非乙方原因导致的停工，工期相应顺延，双方确认后签署书面补充协议第四条质量标准第2页共5页

4.1施工质量乙方施工的外墙涂料工程应符合国家及行业标准，确保涂层均匀、附着力强、颜色一致

4.2材料要求乙方使用的涂料及辅料应符合国家环保标准，并提供相关检测报告

4.3质保期自工程竣工验收合格之日起，乙方提供年质保服务

4.4质量检验工程竣工后，乙方应通知甲方进行初步验收，如有质量问题，甲方应在个工作日内书面通知乙方整改第五条合同金额与支付方式

5.1合同总金额人民币元（大写元整）

5.2付款方式预付款合同签订后，甲方支付合同金额的%作为预付款，共计人民币元进度款涂料施工完成%时，甲方支付合同金额的%，共计人民币元；施工完成%时，支付剩余%结算款工程竣工验收合格后日内，甲方支付剩余合同金额的%，共计人民币元

5.3票据提供乙方应提供合法有效的发票第六条双方责任与义务

6.1甲方责任提供施工场地及相关资料；按合同约定支付工程款；第3页共5页协调与业主或其他施工单位的关系；及时进行工程验收

6.2乙方责任按时完成工程，并确保质量符合约定标准；严格遵守安全规范，确保施工安全；保护施工现场及甲方财产，防止损失或损坏；完成竣工资料的整理和移交第七条变更与索赔

7.1工程变更变更申请如需变更，双方应协商一致，并签署书面补充协议变更费用因变更产生的额外费用由双方协商确定

7.2索赔因甲方原因导致的窝工、返工或停止施工，乙方有权提出索赔，并提供相关证据第八条验收和质保

8.1工程验收中间验收各施工阶段完成后，甲方进行中间验收，确认后签署验收单竣工验收工程整体完成后，双方进行最终验收，签署验收报告

8.2质保期内如出现质量问题，乙方应在接到通知后日内完成修复第九条违约责任

9.1甲方违约如未按约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金第4页共5页

9.2乙方违约如未按工期完成，每逾期一日，按合同总金额的%支付违约金；情节严重时，甲方有权解除合同第十条争议解决

10.1争议处理因履行本合同发生的争议，双方应协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院提起诉讼第十一条其他条款

11.1合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

11.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日注本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第5页共5页。