2025建筑外墙玻璃幕墙施工合同

2025建筑外墙玻璃幕墙施工合同本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（地点）签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系电话乙方（承包方）名称地址法定代表人联系电话鉴于甲方需要对位于（省、市）（区、县）（路、街）号的（项目名称）建筑外墙玻璃幕墙进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称（项目名称）建筑外墙玻璃幕墙施工

1.2工程地点（省、市）（区、县）（路、街）号

1.3工程范围建筑外墙玻璃幕墙的设计、施工及验收（具体范围见附件《工程范围说明》）第1页共7页

1.4工程内容包括但不限于玻璃幕墙的材料采购、设计、安装、调试、检测及验收等

1.5工程质量标准符合《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2008）等相关国家、地方及行业标准第二条合同金额与支付方式

2.1合同总金额人民币元（大写）

2.2付款方式第一期付款合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总金额的%作为预付款；第二期付款工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总金额的%；第三期付款工程竣工并通过验收后，甲方向乙方支付合同总金额的%；质量保证金合同总金额的%作为质量保证金，自工程验收合格之日起年后无质量问题一次性付清

2.3付款方式银行转账（账户信息见本合同第十三条）第三条工期与进度

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3工期总天数天

3.4工期顺延情形因不可抗力、甲方原因或设计变更导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定新的工期第2页共7页第四条双方的责任与义务

4.1甲方的责任与义务

4.

1.1提供施工场地及相关资料，确保乙方能够顺利进场施工；

4.

1.2按时支付合同约定的款项，不得无故拖延或拒绝支付；

4.

1.3审核乙方提交的设计方案、施工图纸及验收报告，并在约定时间内给予书面反馈；

4.

1.4负责施工现场的协调工作，确保乙方与其他分包单位的配合；

4.

1.5按照合同约定接收工程，并进行验收

4.2乙方的责任与义务

4.

2.1按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务；

4.

2.2严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全；

4.

2.3负责施工现场的管理，包括但不限于材料保管、施工人员管理及施工现场秩序维护；

4.

2.4提供符合合同约定的质量标准的材料及施工服务；

4.

2.5按时提交工程进度报告、验收申请及相关资料；

4.

2.6负责施工期间及质保期内的质量问题处理第五条工程质量与验收

5.1质量标准玻璃幕墙的材料、设计、施工及验收均需符合《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2008）、《建筑玻璃应用技术规范》（JGJ118-2009）等相关标准；玻璃幕墙的气密性、水密性、抗风压性能及隔热、隔声性能需达到设计要求；第3页共7页玻璃幕墙的结构安全及抗震性能需符合国家相关规范

5.2验收标准

5.

2.1工程完工后，乙方需提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、质量保证书等；

5.

2.2甲乙双方共同进行现场验收，验收内容包括但不限于外观质量、安装质量及功能测试；

5.

2.3验收合格后，甲方签署《竣工验收报告》，工程正式移交甲方；

5.

2.4验收不合格的，乙方需在甲方指定时间内完成整改，并承担由此产生的费用第六条变更与签证

6.1工程变更甲方需要对工程进行变更的，应提前以书面形式通知乙方，并明确变更内容及要求；乙方收到变更通知后，应在日内以书面形式回复确认或提出异议；变更涉及的费用及工期调整，双方应另行协商并在签订补充协议后实施

6.2工程签证因甲方原因导致的停工、窝工，甲方应出具签证单，并在签证单上明确停工原因、停工时间及复工时间；签证单需经甲乙双方签字确认，作为结算依据第七条质量保证与售后服务

7.1质量保证期限自工程验收合格之日起年

7.2质量保证内容第4页共7页在质量保证期内，乙方应免费提供维修、维护及更换服务，因施工质量问题导致的损坏由乙方负责修复；甲方在质量保证期内发现质量问题的，可书面通知乙方，乙方应在接到通知后日内完成修复

7.3售后服务质量保证期结束后，乙方仍需提供有偿维修及维护服务，具体费用由双方另行协商；乙方应定期对工程进行巡检，确保工程长期稳定运行第八条安全施工与责任

8.1施工安全乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，制定完善的施工安全管理制度；乙方应为其施工人员购买工伤保险及第三者责任保险，确保施工安全；乙方应定期对施工现场进行安全检查，防止事故发生

8.2安全责任因乙方原因导致的施工安全事故，由乙方承担全部责任；因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担全部责任；双方共同责任导致的安全事故，由双方协商解决第九条违约责任

9.1甲方违约责任甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的%作为违约金；甲方无故解除合同的，应向乙方支付合同总金额的%作为违约金第5页共7页

9.2乙方违约责任乙方未按合同约定时间完成施工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的%作为违约金；乙方施工质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担；乙方无故解除合同的，应向甲方支付合同总金额的%作为违约金第十条争议解决

10.1任何因履行本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；

10.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条合同的生效与终止

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效；

11.2本合同在工程竣工验收合格、结算完成并支付完毕后自动终止；

11.3本合同的终止不影响双方在质量保证期内的权利与义务第十二条其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；

12.3本合同的附件与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共7页乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附件工程范围说明工程设计图纸材料清单质量保证书安全施工方案第7页共7页。