2025建筑工程《合同》考试宝典

2025建筑工程《合同》考试宝典合同编号签订地点签订日期发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及规范性文件的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就工程的承包事宜协商一致，达成如下合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

1.5建筑结构类型

1.6承包范围第1页共5页本工程合同工期为日历天，质量标准为等级第二条发包人的主要义务

2.1甲方应按照合同约定支付工程款，不得拖延或拒绝支付

2.2甲方应提供施工场地及相关审批手续，确保乙方能够正常施工

2.3甲方应指派一名代表，负责与乙方进行沟通协调，解决施工过程中出现的问题

2.4甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督，但不得干涉乙方的正常施工第三条承包人的主要义务

3.1乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工，并确保工程符合相关法律法规及技术规范

3.2乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全，防止发生安全事故

3.3乙方应负责施工期间的材料保管和设备维护，如有损坏或丢失，由乙方承担相应责任

3.4乙方应按时提交工程进度报告、竣工验收资料及相关文件，协助甲方完成工程验收工作第四条工期

4.1工期自合同签订之日起计算，具体开工日期以甲方书面通知为准

4.2因甲方原因导致的停工，工期相应顺延，甲方应承担由此造成的损失第2页共5页

4.3因乙方原因导致的工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元第五条质量标准

5.1工程质量应符合《建设工程质量管理条例》及相关技术规范的要求

5.2乙方应使用符合国家标准的材料和设备，不得使用劣质材料或假冒伪劣产品

5.3工程完工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括施工记录、检测报告等，以便甲方进行验收

5.4如工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行返修或整改，相关费用由乙方承担第六条合合同价款与支付

6.1合同总价款为人民币元（大写）

6.2工程款支付方式为

6.3甲方应按合同约定的支付节点支付工程款，不得无故拖延或拒绝支付

6.4乙方应向甲方提供合法有效的发票，甲方在收到发票后日内完成付款第七条工程验收

7.1工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料

7.2甲方应在接到验收申请后日内组织验收，并出具书面验收意见第3页共5页

7.3如验收不合格，甲方应书面通知乙方整改，整改完成后重新验收

7.4本工程经双方验收合格后，视为工程交付使用第八条质量保修

8.1工程质量保修期为年，自工程验收合格之日起计算

8.2在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应无条件进行修复或整改，相关费用由乙方承担

8.3如乙方未能及时履行保修义务，甲方有权委托第三方进行维修，相关费用由乙方承担第九条违约责任

9.1任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失

9.2如甲方未能按约定支付工程款，每逾期一日，应按未付金额的%向乙方支付违约金

9.3如乙方未能按约定工期完成施工，每延误一日，应向甲方支付违约金元第十条争议解决

10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决

10.2协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼第十一条附则

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同自双方签字盖章之日起生效第4页共5页

11.3本合同一式份，甲乙双方各执份甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期合同签订地点第5页共5页。