2025建筑工程公司签订几个点建筑工程合同

2025建筑工程公司签订几个点建筑工程合同建筑工程项目合同合同编号签订地点鉴于发包人（以下简称“甲方”）为完成位于的建筑工程项目的建设，拟将该工程发包给承包人（以下简称“乙方”），乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守第一章总则第一条本合同是甲乙双方为完成建筑工程施工任务而签订的正式协议，双方应当严格遵守合同条款，履行各自的义务第二条本合同以中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规为依据，结合工程实际情况，经双方协商一致后签订第三条本合同自双方签字盖章之日起成立，至工程竣工验收、结算完成并支付完毕之日终止第二章工程概况第四条工程名称第五条工程地点第六条工程内容第七条工程规模第八条开工日期第九条竣工日期第十条工期天第三章双方权利与义务第1页共6页第十一条甲方的权利与义务按时提供工程所需的设计图纸、技术资料和相关文件，并对其准确性、完整性负责负责办理工程开工前的相关审批手续，为乙方提供施工场地及相关设施按照合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒付监督乙方的施工进度和质量，有权要求乙方进行整改有权对乙方的施工方案提出修改意见，但应以书面形式通知乙方第十二条乙方的权利与义务按时完成施工任务，确保工程质量和工期严格按照设计图纸和施工规范进行施工，不得擅自修改设计或施工方案负责施工现场的管理和安全，确保施工人员的人身安全和财产安全有权要求甲方按照合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒付有权对甲方提出的不合理要求进行拒绝，并在必要时提出异议第四章工程质量第十三条工程质量标准执行国家或地方现行的建筑施工质量验收规范，达到设计要求和合同约定的质量标准乙方应当严格按照施工图纸和施工组织设计施工，确保工程质量和安全第十四条质量验收第2页共6页工程完工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料，并组织竣工验收验收标准以合同约定的质量标准为准，如果验收不合格，乙方应当在甲方指定的期限内进行整改第十五条质量保修工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算在保修期内，如果出现质量问题，乙方应当及时进行维修，费用由乙方承担第五章工期与进度第十六条工期安排工程开工日期为，竣工日期为，总工期为天乙方应当按照合同约定的工期组织施工，确保按时完成工程第十七条工期顺延因下列原因导致工期延误，乙方有权申请顺延工期

（1）不可抗力事件（如自然灾害、战争等）；

（2）甲方原因导致的停工，如未能及时提供施工场地、设计图纸或施工材料；

（3）其他非乙方原因造成的停工第十八条工期违约责任如果乙方无故延误工期，每延误一天，乙方应当向甲方支付违约金人民币元如果因乙方原因导致工期延误超过天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿造成的损失第3页共6页第六章工程费用与支付第十九条合同金额本工程合同总金额为人民币元（大写）合同金额包括设计费、施工费、材料费、管理费等所有费用第二十条费用支付方式合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的%，作为预付款，计人民币元工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总金额的%，计人民币元工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余的合同金额，计人民币元第二十一条付款时间甲方应当按照合同约定的时间支付工程款，不得无故拖延或拒付如果甲方逾期支付工程款，每逾期一天，甲方应当向乙方支付逾期金额的%作为违约金第二十二条工程款发票乙方应当在每次收款前向甲方提供符合税务规定的发票发票内容应当与实际支付的款项相符，否则甲方有权拒绝支付第七章验收与结算第二十三条工程验收工程完工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料，并组织竣工验收第4页共6页验收标准以合同约定的质量标准为准，如果验收不合格，乙方应当在甲方指定的期限内进行整改第二十四条结算工程验收合格后，乙方应当向甲方提交完整的结算资料，甲方应当在日内完成审核，并支付剩余的工程款结算资料应当包括工程量清单、施工图纸、材料清单、费用明细等第八章违约责任第二十五条违约责任任何一方违反合同约定，应当承担相应的法律责任和经济赔偿责任如果因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的违约责任第二十六条不可抗力因不可抗力事件导致合同无法履行，双方应当协商解决不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等第九章争议解决第二十七条争议解决如果双方在履行合同过程中发生争议，应当通过友好协商解决如果协商不成，双方可以向工程所在地的人民法院提起诉讼第十章附则第二十八条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第二十九条合同生效第5页共6页本合同自双方签字盖章之日起生效第三十条其他约定未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力本合同的任何修改或补充，应当以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效甲方（盖章）法定代表人联系方式日期乙方（盖章）法定代表人联系方式日期第6页共6页。