2025建筑工程合同协议书范本

2025建筑工程合同协议书范本合同编号签订地点签订日期发包人（以下简称甲方）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称乙方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需进行工程的建设施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就工程承包事项协商一致，订立本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程范围（包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程等）

1.4工程内容（详细说明工程内容，包括但不限于设计要求、施工标准等）第1页共5页

1.5计划开工日期

1.6计划竣工日期

1.7总工期（单位天）第二条工程承包形式

2.1本工程采用（总承包/专业承包）的形式，由乙方负责（具体范围）的施工工作

2.2甲方负责提供工程所需的（如设计文件、施工场地、材料等），乙方负责（如施工设备、劳动力、技术管理等）第三条工程质量标准

3.1工程质量应当符合（国家标准/行业标准/设计文件要求），并达到（优良/合格）标准

3.2乙方应当严格按照施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工，确保工程质量和施工安全

3.3工程竣工后，乙方应当向甲方提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、隐蔽工程验收记录、质量检测报告等第四条工期要求

4.1乙方应当按照合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延

4.2因甲方原因导致的停工、窝工，乙方有权要求顺延工期，并由甲方承担相应损失

4.3因不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决第五条合同价款与支付方式

5.1合同总金额为（大写人民币元整）第2页共5页

5.2付款方式

5.

2.1预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；

5.

2.2进度款按工程进度支付，每完成（阶段/工程量）支付合同总价的%；

5.

2.3结算款工程竣工验收合格后，双方结算完毕，甲方支付剩余款项

5.3甲方应当按照约定时间支付款项，逾期支付的，乙方有权要求赔偿

5.4乙方应当开具合法有效的发票，甲方在支付款项时应当核对发票的合法性第六条双方的责任与义务甲方的责任与义务

6.1负责办理工程开工前的手续，包括但不限于规划许可、施工许可等；

6.2提供施工场地及相关设施，确保施工条件具备；

6.3按时支付合同款项，不得无故拖延或拒付；

6.4协调乙方与相关单位的关系，为乙方施工提供便利；

6.5有权对乙方的施工过程进行监督，发现问题及时提出整改意见乙方的责任与义务

6.6按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务；

6.7严格遵守施工规范和安全操作规程，确保施工安全；

6.8负责施工场地的管理，做好施工现场的整洁和保护工作；

6.9按时提交竣工资料，并协助甲方进行竣工验收；第3页共5页

6.10乙方在施工过程中发现设计文件存在问题时，应当及时向甲方提出，并按照甲方的指示进行调整第七条违约责任

7.1甲方违约责任

7.

1.1逾期支付合同款项的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期金额的%作为违约金；

7.

1.2因甲方原因导致的工程停工、窝工，甲方应当承担乙方产生的全部损失

7.2乙方违约责任

7.

2.1因乙方原因导致工程质量和施工安全不符合约定的，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延；

7.

2.2乙方未按合同约定工期完成施工任务的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同总价的%作为违约金；

7.

2.3乙方擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总价%的违约金，并赔偿造成的损失第八条争议解决

8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应当协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

8.2诉讼过程中，双方应当继续履行合同，除非争议涉及合同一方无法履行义务的核心内容第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第4页共5页

9.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期合同附件施工图纸及设计文件工程量清单材料及设备清单其他相关文件第5页共5页。