2025建筑工程合同范本专业版范文

2025建筑工程合同范本专业版范文合同编号签订地点签订日期本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系电话统一社会信用代码乙方（承包方）名称地址法定代表人联系电话统一社会信用代码鉴于甲方需要进行建筑工程的施工，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，就本工程的具体事项协商一致，达成如下合同条款第一条项目概况

1.1工程名称第1页共5页

1.2工程地点

1.3工程内容（具体详见附件《施工图纸》和《工程量清单》）

1.4工程规模

1.5计划开工日期

1.6计划竣工日期

1.7总工期日历天第二条合同范围

2.1乙方负责完成本工程的设计、施工、竣工验收及保修工作，具体范围详见合同附件《施工范围确认书》

2.2乙方应按照国家相关规范、标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准第三条合同金额与支付

3.1合同总价人民币元（大写元整）

3.2付款方式

3.

2.1合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元

3.

2.2工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元

3.

2.3工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元

3.

2.4质量保修期满后，甲方支付剩余的%，即人民币元第2页共5页

3.3甲方应按约定时间支付工程款，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付逾期金额的%作为违约金第四条双方责任与义务

4.1甲方责任

4.

1.1负责办理工程开工前的所有审批手续，确保施工场地具备开工条件

4.

1.2按时支付工程款，提供施工所需的用水、用电及临时设施

4.

1.3负责协调施工现场周边关系，处理因甲方原因导致的停工或其他损失

4.2乙方责任

4.

2.1严格遵守国家法律法规及行业标准，确保施工质量符合约定要求

4.

2.2按照合同约定的工期完成施工任务，不得无故延误工期

4.

2.3负责施工现场的安全管理，采取有效措施防止事故的发生

4.

2.4负责工程竣工后的清理工作，达到可使用状态第五条工程质量与验收

5.1质量标准执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关专业规范

5.2验收程序

5.

2.1工程隐蔽部分需经甲方或监理工程师验收合格后方可进行下一步施工

5.

2.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并书面通知甲方组织验收第3页共5页

5.

2.3验收合格后，双方签署《竣工验收报告》

5.3质量保修乙方承诺对本工程提供年的质量保修，保修范围包括，保修期内因施工质量导致的损坏，乙方应免费修复第六条材料与设备

6.1所有材料及设备须符合国家相关标准，并提供产品合格证及检测报告

6.2乙方采购的材料及设备应提前日通知甲方，并经甲方书面确认后方可使用

6.3因材料或设备质量不合格导致的返工费用由乙方承担第七条工期管理

7.1乙方应严格按照合同约定的工期组织施工，确保工程按期完成

7.2工期顺延情况

7.

2.1遇不可抗力因素（如自然灾害、战争、政府行为等）导致的停工

7.

2.2甲方原因导致的停工，如设计变更、支付逾期等

7.

2.3其他非乙方原因导致的停工

7.3因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应支付违约金人民币元，且不免除继续履行合同的责任第八条安全施工

8.1乙方应严格执行国家安全生产法律法规，确保施工安全

8.2因乙方原因发生的安全事故，由乙方承担全部责任

8.3乙方应为施工现场的施工人员购买意外伤害保险，费用自理第4页共5页第九条争议解决

9.1因本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决

9.2协商不成的，任何一方可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同自双方签字盖章之日起生效

10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附件施工图纸工程量清单施工范围确认书其他约定事项（注以上内容为合同范本，具体条款需根据实际情况调整，并由专业律师审核）第5页共5页。