2025建筑工程打井施工合同

2025建筑工程打井施工合同本合同由以下双方于年月日在（签订地点）签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系电话乙方（承包方）名称地址法定代表人联系电话鉴于甲方需要进行建筑工程打井施工，并委托乙方承担该工程的施工任务，为明确双方的权利义务关系，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下合同第一条工程概况工程名称工程地点工程内容乙方负责甲方委托的建筑工程打井施工，包括但不限于井位选择、钻探、井管安装、滤网安装、水泵安装及相关附属设施的施工工程范围详见双方确认的施工图纸及工程量清单第二条施工工期第1页共5页开工日期年月日竣工日期年月日总工期日历天工期顺延因自然灾害、不可抗力、政府行为或甲方原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定顺延的具体天数第三条工程质量与验收标准质量标准乙方承诺按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关行业标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准验收标准工程完工后，双方共同依据施工图纸、技术规范及相关标准进行验收如需第三方检测，费用由甲方承担，检测合格后方可视为工程合格质量保修乙方承诺自工程竣工之日起提供年质量保修服务，保修范围包括因施工导致的井壁坍塌、渗透漏水、设备故障等问题第四条工程造价与支付方式合同总价本工程合同总价为人民币元（大写）计价方式第2页共5页本合同采用固定总价包干方式，包含施工人工费、材料费、机械费、检测费、税费等一切费用，不再因市场价格波动而调整付款方式合同签订后，甲方支付合同总价的%，即人民币元，作为预付款；工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元；工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同总价的%，即人民币元；质量保修金为合同总价的%，即人民币元，自工程竣工之日起满年后无质量问题一次性支付第五条双方权利与义务甲方权利与义务权利监督乙方施工进度及质量，提出合理建议；验收工程并签署验收意见；按时支付工程款，不得无故拖延义务提供施工场地及相关资料，办理施工所需的审批手续；按合同约定支付工程款；配合乙方进行施工协调工作乙方权利与义务权利要求甲方按照合同约定支付工程款；第3页共5页要求甲方提供必要的施工条件及资料义务严格按合同约定工期完成施工任务；确保施工质量符合国家及行业标准；负责施工期间的安全管理工作，承担因施工不当造成的损失责任第六条施工安全责任安全管理乙方应严格执行国家及地方安全生产法律法规，制定安全施工方案，配备专职安全员，确保施工过程安全有序安全责任因乙方施工导致的人员伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任如因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任第七条工程变更与签证工程变更施工过程中，如需变更设计或工程内容，甲方应以书面形式通知乙方，并附变更说明及图纸乙方应根据变更内容调整施工计划，并确保工期不受不合理影响签证确认变更内容需经双方确认后实施，签证文件作为工程结算的依据第八条违约责任甲方违约责任未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金；提供的施工条件或资料不及时或不完整，导致工期延误，责任由甲方承担乙方违约责任第4页共5页未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金；施工质量不符合约定标准，乙方应返工直至合格，并承担返工费用，工期不顺延第九条争议解决因本合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款不可抗力因战争、暴乱、地震、洪水、台风等不可抗力因素导致的工程停工或损坏，双方互不承担责任，工期相应顺延合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日（本合同正文结束）第5页共5页。