2025建筑工程承包合同

2025建筑工程承包合同合同编号发包方（以下简称甲方）地址联系方式承包方（以下简称乙方）地址联系方式根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包工程事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

1.5工程质量要求

1.6工程开工日期年月日

1.7工程竣工日期年月日

1.8总工期日历天第二条双方的责任与义务

2.1甲方的责任与义务第1页共6页

2.

1.1甲方应向乙方提供与工程有关的批准文件、图纸资料，并保证其真实、准确、完整

2.

1.2甲方应按合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒绝支付

2.

1.3甲方应为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水源、电源等，以确保工程顺利进行

2.

1.4甲方有权对乙方的施工过程进行监督，发现问题应及时通知乙方并协助乙方进行整改

2.2乙方的责任与义务

2.

2.1乙方应严格按照合同约定的工程内容、质量要求和工期完成施工任务

2.

2.2乙方应确保施工过程中的安全，遵守国家相关法律法规及安全操作规范，防止发生安全事故

2.

2.3乙方应自行负责施工所需的机械设备、工具及材料，除合同另有约定外

2.

2.4乙方应按时向甲方提交工程竣工报告，并协助甲方进行验收第三条工期

3.1工期顺延情形

3.

1.1因甲方原因导致的停工、窝工，如设计变更、材料供应不及时、施工条件不具备等

3.

1.2因不可抗力因素导致的停工

3.

1.3其他非乙方原因导致的工期延误

3.2工期通知第2页共6页

3.

2.1乙方因上述情形导致的工期延误，应立即书面通知甲方，甲方应在收到通知后个工作日内予以书面确认或提出异议第四条工程质量

4.1工程质量标准

4.

1.1本工程执行国家及地方颁发的建筑安装工程规范、规定和标准，具体包括但不限于《建筑施工质量验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》等

4.2质量验收

4.

2.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并协助甲方组织验收

4.

2.2验收标准为

4.

2.3验收过程中发现的质量问题，乙方应按甲方要求及时整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延第五条价款与支付

5.1合同价款

5.

1.1合同总价为人民币元（大写）该价格为固定价格，除非合同另有约定，否则不因任何因素调整

5.2工程款支付

5.

2.1本合同签订后，甲方应按合同总价的%支付预付款，即人民币元

5.

2.2工程进度款按（进度百分比或阶段）支付，具体为第3页共6页

5.

2.3工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余工程款，即人民币元

5.3结算与支付

5.

3.1乙方应按合同约定开具合法有效的发票

5.

3.2甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款，不得无故拖延或拒绝支付第六条安全责任

6.1安全施工

6.

1.1乙方应严格遵守国家及地方关于施工安全的法律法规，制定完善的施工安全措施，确保施工过程的安全

6.2安全事故处理

6.

2.1施工过程中发生的人身、设备等安全事故，由乙方自行负责处理，并承担相应的法律责任和经济责任第七条验收与保修

7.1工程验收

7.

1.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、验收报告、质量证明文件等

7.

1.2工程验收应按照合同约定的质量标准进行，验收合格后双方签署《竣工验收报告》

7.2工程保修

7.

2.1工程保修范围和期限执行国家相关规定，具体为

7.

2.2保修期内，工程出现质量问题，乙方应按甲方要求及时修复，修复费用由乙方承担，甲方有权从保修金中直接扣除第八条违约责任

8.1甲方违约责任第4页共6页

8.

1.1甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金

8.

1.2甲方无故终止合同，应赔偿乙方遭受的损失

8.2乙方违约责任

8.

2.1乙方未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金

8.

2.2乙方施工质量不符合合同约定，应按甲方要求整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延第九条合同的变更与终止

9.1合同变更

9.

1.1经双方协商一致，可以对本合同部分条款进行变更，并签署书面补充协议

9.

1.2未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同条款

9.2合同终止

9.

2.1因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商终止合同，终止事宜由双方另行约定

9.

2.2任何一方因违约导致合同无法履行，守约方有权单方面终止合同，并要求违约方赔偿损失第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.

1.1双方因履行本合同发生争议，应协商解决；协商不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条合同生效

11.1合同生效条件

11.

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效第5页共6页

11.

1.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力（以下无正文）甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。