2025建筑工程施工合同补充协议书

2025建筑工程施工合同补充协议书本补充协议书（以下简称“本协议”）由下列双方于2025年月日在（城市/地区）签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方与乙方于年月日签订了《建筑工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保主合同的顺利履行，并对主合同未尽事宜进行补充约定，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下补充协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4承包范围第二条双方责任与义务

2.1甲方责任

（1）按照主合同约定向乙方支付工程款，确保资金按时到位；第1页共4页

（2）提供施工场地，并协助乙方办理施工所需的相关手续；

（3）监督乙方施工进度和质量，发现问题及时通知乙方整改；

（4）按主合同约定提供施工图纸和技术资料，并保证其准确性和完整性

2.2乙方责任

（1）严格按主合同约定组织施工，确保工程质量和工期；

（2）遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全；

（3）按主合同约定提交竣工资料，并协助甲方进行验收；

（4）对施工人员进行管理，确保施工现场整洁有序第三条工期条款

3.1工期本工程工期为天，自年月日开工，至年月日竣工

3.2工期顺延

（1）因不可抗力因素导致的停工，工期相应顺延；

（2）因甲方原因导致的停工，工期相应顺延；

（3）因乙方原因导致的停工，工期不予顺延第四条质量标准

4.1工程质量要求

4.2验收标准

4.3质量保证第五条安全文明施工

5.1乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全；

5.2乙方应采取有效措施减少施工对环境的影响，确保文明施工；第2页共4页

5.3乙方应为施工人员提供必要的安全培训和劳动保护用品第六条付款方式

6.1工程款支付

6.2付款时间

6.3付款方式第七条验收与保修

7.1中间验收

7.2竣工验收

7.3保修期第八条违约责任

8.1甲方违约责任

8.2乙方违约责任

8.3损害赔偿第九条争议解决

9.1协商解决若因本协议发生争议，双方应友好协商解决；

9.2诉讼解决协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼第十条补充条款

10.1本协议作为主合同的补充，与主合同具有同等法律效力；

10.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议；

10.3本协议一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）签字代表日期第3页共4页乙方（盖章）签字代表日期附主合同及本协议的其他相关附件第4页共4页。