2025建筑工程施工合同附加协议书范本

2025建筑工程施工合同附加协议书范本合同编号甲方（发包人）乙方（承包人）为进一步明确甲乙双方在施工过程中的权利义务关系，确保工程质量和工期的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，并结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，签订本协议书第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4计划开工日期

1.5计划竣工日期

1.6总工期日历天第二条双方的责任与义务

2.1甲方的责任

（1）负责提供施工场地，包括但不限于施工图纸、设计文件、技术资料等，并确保其真实、准确、完整

（2）负责办理工程开工前的所有审批手续，并承担相关费用

（3）负责提供施工用水、电、通信网络等基础设施，并承担相关费用

（4）负责监督乙方的施工进度、质量、安全，并及时提出改进建议第1页共5页

（5）按合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒付

2.2乙方的责任

（1）负责按合同约定的工期、质量标准完成施工任务

（2）严格遵守国家的法律法规和施工规范，确保施工安全和工程质量

（3）负责施工现场的管理，包括但不限于材料堆放、设备维护、人员调度等

（4）负责编制施工组织设计、施工进度计划，并经甲方审核后严格执行

（5）负责处理施工过程中产生的垃圾和废弃物，保持施工现场的整洁第三条工期条款

3.1工期总日历天数为天，自合同约定的开工日期开始计算

3.2因甲方原因导致的停工，乙方有权申请工期顺延，并不承担违约责任

3.3因乙方原因导致的工期延误，甲方可要求乙方支付违约金，具体标准为每日元

3.4工期提前奖励若乙方实际工期比合同约定工期提前天，甲方同意支付奖励元第四条质量条款

4.1工程质量标准依照《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，以及施工图纸、设计文件和合同约定的标准执行第2页共5页

4.2质量验收乙方应按照国家相关标准进行自检，并向甲方提交书面验收申请甲方应在接到申请后日内组织验收，并签署验收意见

4.3质量保修乙方承诺自工程竣工验收合格之日起，对工程质量提供年的保修服务保修期内，因施工质量导致的损坏，乙方应免费修复第五条安全施工

5.1乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全

5.2乙方应为施工现场人员购买相关保险，并承担施工期间的安全责任

5.3乙方应制定完善的安全生产措施，并定期进行安全培训和检查

5.4因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任第六条结算与支付

6.1工程款支付方式按工程进度支付，具体节点为

6.2工程款支付比例每节点支付工程款的%

6.3工程结算工程竣工验收合格后，双方应于日内完成结算，并签署结算协议

6.4逾期支付违约金若甲方逾期支付工程款，应按每日‰的比例向乙方支付违约金第七条验收与移交

7.1工程竣工验收乙方完成施工后，应提前日通知甲方进行验收验收合格后，双方签署《竣工验收报告》第3页共5页

7.2工程移交验收合格后，乙方应向甲方移交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、竣工图、材料合格证、检测报告等

7.3使用条件验收合格后，甲方应按合同约定支付剩余工程款，并办理工程移交手续第八条保修与后续服务

8.1保修范围乙方承诺对工程的部分提供保修服务

8.2保修期限自工程竣工验收合格之日起，保修期限为年

8.3保修服务在保修期内，若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场，并在日内完成修复

8.4保修费用保修期内产生的费用由乙方承担第九条违约责任

9.1甲方违约责任

（1）未按合同约定支付工程款，应按日支付违约金

（2）无故终止合同，应赔偿乙方的损失，并支付合同总价的%作为违约金

9.2乙方违约责任

（1）未按合同约定工期完成施工任务，应支付违约金

（2）因施工质量问题导致的返工或修复，费用由乙方承担

（3）无故终止合同，应赔偿甲方的损失，并支付合同总价的%作为违约金第十条争议解决第4页共5页

10.1在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼

10.2诉讼期间，合同其余部分继续履行第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

11.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人日期乙方（盖章）法定代表人日期第5页共5页。