2025建筑工程施工合同（修订版）

2025建筑工程施工合同（修订版）**合同编号**签订地点**签订日期**甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式**乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将工程项目委托给乙方进行施工建设，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，签订本合同，以资共同遵守第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5承包范围第1页共6页

1.6工程质量要求

1.7合同工期

1.8工程造价

1.9合同价款第二条双方职责与义务

2.1甲方的职责与义务

2.

1.1负责办理本工程立项、规划、施工许可等相关手续，并提供给乙方备案

2.

1.2按时支付工程款，不得无故拖延或拒付

2.

1.3负责提供施工场地，确保乙方能够正常施工

2.

1.4负责协调施工场地周围的关系，包括但不限于政府部门、周边居民等

2.

1.5按照合同约定，及时进行工程验收，并支付相应款项

2.2乙方的职责与义务

2.

2.1按照合同约定的工期、质量要求完成工程施工

2.

2.2严格执行国家和地方的建筑规范、标准和安全规定，确保工程质量和施工安全

2.

2.3负责施工现场的管理，包括但不限于材料堆放、设备维护、人员安排等

2.

2.4按时提交工程竣工报告及相关资料

2.

2.5保证施工人员的合法权益，按时支付工资，依法缴纳社会保险第三条工期

3.1开工日期

3.2竣工日期第2页共6页

3.3工期顺延情形

3.

3.1因甲方原因导致的停工

3.

3.2不可抗力因素

3.

3.3其他非乙方原因导致的停工

3.4工期延误的处理

3.

4.1因乙方原因导致工期延误的，乙方应当承担违约责任

3.

4.2因甲方原因导致工期延误的，甲方应当顺延工期，并承担相应损失第四条工程质量

4.1质量标准

4.

1.1本工程的质量标准为

4.

1.2乙方应当严格按照施工图纸和相关规范进行施工，确保工程达到上述质量标准

4.2检查与验收

4.

2.1乙方应当在施工过程中及时向甲方提交中间验收报告

4.

2.2甲方应当在收到中间验收报告后日内进行验收，并签署意见

4.

2.3工程竣工后，乙方应当提交竣工报告及相关资料，甲方应当在日内组织验收

4.3工程保修

4.

3.1工程保修期为

4.

3.2保修期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应当无条件修复

4.

3.3保修费用由乙方承担第五条工程造价与支付第3页共6页

5.1合同价款

5.

1.1本工程合同价款为

5.

1.2合同价款包括但不限于施工费、材料费、管理费等

5.

1.3本合同价款为固定总价，除因甲方要求变更设计或增加工程量外，不得调整

5.2工程款支付

5.

2.1工程款支付方式

5.

2.2工程款支付时间

（1）开工后日内，支付合同价款的%；

（2）工程进度达到%时，支付合同价款的%；

（3）工程竣工验收合格后，支付剩余合同价款

5.

2.3甲方应当按时支付工程款，不得无故拖延或拒付否则，乙方有权暂停施工，直至甲方履行支付义务第六条安全施工

6.1安全责任

6.

1.1乙方应当严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工现场安全

6.

1.2乙方应当为施工人员提供符合标准的安全防护用品，并定期进行安全培训

6.

1.3因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任

6.

1.4因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任

6.2安全措施

6.

2.1乙方应当制定详细的施工安全方案，并报甲方备案第4页共6页

6.

2.2乙方应当在施工现场设置明显的安全警示标志，并确保施工现场的安全

6.

2.3乙方应当定期进行安全检查，并将检查结果报甲方备案第七条验收与保修

7.1验收标准

7.

1.1工程验收标准为

7.

1.2甲方应当按照国家和地方的验收标准进行验收

7.2验收程序

7.

2.1工程竣工后，乙方应当提交竣工报告及相关资料

7.

2.2甲方应当在收到竣工报告后日内组织验收

7.

2.3验收合格后，双方应当签署验收合格证书第八条违约责任

8.1甲方违约责任

8.

1.1甲方未按合同约定支付工程款的，应当承担违约责任，并赔偿乙方造成的损失

8.

1.2甲方未按合同约定履行其他义务的，应当承担相应责任

8.2乙方违约责任

8.

2.1乙方未按合同约定工期完成工程的，应当承担违约责任，并赔偿甲方造成的损失

8.

2.2乙方未按合同约定质量完成工程的，应当承担违约责任，并修复至符合质量标准第九条争议解决

9.1争议解决方式第5页共6页

9.

1.1本合同履行过程中发生争议的，双方应当协商解决；协商不成的，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1合同生效

10.

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效

10.2合同变更

10.

2.1本合同的任何变更均需双方协商一致，并以书面形式确认

10.3合同终止

10.

3.1本合同在双方履行完毕各自义务后终止

10.4通知

10.

4.1本合同履行过程中，双方任何通知均应当以书面形式送达对方

10.5附则

10.

5.1本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人（签字）日期乙方（盖章）法定代表人（签字）日期注本合同为模板，具体内容请根据实际情况进行填写和补充第6页共6页。