2025建筑工程项目合同标准范本

2025建筑工程项目合同标准范本建筑工程项目合同合同编号签订地点签订日期合同当事人发包方（以下简称“甲方”）地址联系人联系电话承包方（以下简称“乙方”）地址联系人联系电话根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就建筑工程项目的相关事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

1.5工程规模

1.6工程性质第二条合工期限第1页共5页

2.1开工日期

2.2竣工日期

2.3总工期日历天

2.4工期顺延因不可抗力、甲方原因或设计变更导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延

2.5甲方有权根据工程具体情况调整工期，乙方应予以配合第三条质量标准

3.1工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关规范要求，达到标准

3.2材料要求乙方提供的材料、设备应符合设计要求及国家标准，并提供相关质量证明文件

3.3隐蔽工程隐蔽前，乙方应通知甲方验收，验收合格后方可继续施工

3.4质量保修执行《建设工程质量管理条例》相关规定，乙方负责保修期内的维修第四条合同价款与支付方式

4.1合同总价人民币元（大写）

4.2支付方式预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款进度款按工程进度支付，具体比例为%结算款工程竣工验收合格后，甲乙双方进行结算，甲方支付剩余款项第2页共5页

4.3付款时间甲方应在收到乙方有效发票后个工作日内支付款项

4.4税费乙方负责办理相关税费，并提供正规发票第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务负责提供施工场地，办理施工许可等相关手续及时支付合同款项，监督工程进度和质量运维协调负责施工现场的协调工作，解决乙方提出的合理要求

5.2乙方权利与义务按照合同约定工期、质量要求完成施工任务严格遵守施工现场安全管理规定，确保施工安全负责施工期间的成品保护，避免损坏已完工程第六条验收与保修

6.1工程验收中间验收隐蔽工程和分部分项工程完工后，乙方通知甲方验收竣工验收工程完工后，乙方提交验收申请，甲方应在个工作日内组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》

6.2保修期限基础设施工程、房屋建筑地基基础和主体结构工程保修期限为设计年限屋面防水、有防水要求的卫生间、厨房、外墙保修期限为年其他项目保修期限为年第3页共5页

6.3保修责任保修期内，因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应免费维修；因甲方使用不当或其他原因造成的损坏，甲乙双方协商解决第七条违约责任

7.1甲方违约责任逾期支付合同款每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金未履行合同义务导致乙方停工或窝工的，甲方应赔偿乙方造成的损失

7.2乙方违约责任工期延误每延误一日，乙方应支付合同总价的‰作为违约金工程质量不达标乙方应返工至合格，并承担相关费用；若返工后仍不达标，甲方有权解除合同，乙方退还已收款并赔偿损失

7.3不可抗力因不可抗力导致的合同无法履行，双方可协商解除或变更合同，互不承担违约责任第八条争议解决

8.1双方协商解决如发生争议，双方应友好协商解决

8.2诉讼解决协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第九条其他条款

9.1通知与送达双方联系方式以本合同为准，如有变更，应在变更后日内书面通知对方通知以书面形式送达对方地址即视为已送达第4页共5页

9.2合同变更需双方协商一致，并签署书面补充协议

9.3合同终止工程竣工验收合格并结算完毕后，本合同自动终止

9.4补充协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.5合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期希望这份合同范本能满足您的需求如需进一步修改或补充，请随时告知第5页共5页。