2025建筑幕墙工程施工合同模板

2025建筑幕墙工程施工合同模板合同编号工程名称工程地点发包人（甲方）承包人（乙方）签订地点签订日期鉴于发包人（以下简称“甲方”）需要进行工程的建筑幕墙施工，承包人（以下简称“乙方”）具备相应的施工资质和能力，双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就本工程的施工事宜协商一致，签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

1.5工程质量标准

1.6合同工期

1.7合同金额第二条工程质量

2.1乙方应严格按照设计图纸、施工规范及国家相关质量标准进行施工，确保工程质量达到约定的标准第1页共6页

2.2工程所用的材料、构件及设备必须符合设计要求和国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件

2.3乙方应建立健全施工质量管理体系，配备专职质量管理人员，确保施工过程中的质量控制

2.4甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查，发现问题应及时通知乙方整改

2.5工程质量达不到约定标准的，乙方应承担返工或修复的责任，并赔偿造成的损失第三条合同工期

3.1合同工期为日历天，自年月日起至年月日止

3.2乙方应制定详细的施工进度计划，并在开工前日内提交甲方备案甲方有权对施工进度计划进行调整，乙方应积极配合

3.3因甲方原因导致的停工、窝工，甲方应承担相应的损失，并顺延工期

3.4因不可抗力或其他非乙方原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商解决

3.5乙方应采取有效措施，确保工程按期完工如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日元计算，累计不超过合同总价的%第四条合同价款与支付第2页共6页

4.1合同总价为人民币元（大写），包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等

4.2付款方式

4.

2.1合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元

4.

2.2工程主体完工后，甲方支付合同总价的%作为进度款，即人民币元

4.

2.3工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%作为尾款，即人民币元

4.3乙方向甲方开具合法有效的增值税发票，甲方在收到发票后日内支付相应款项

4.4如甲方未按约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日‰计算第五条双方的责任与义务

5.1甲方的责任与义务

5.

1.1按时提供施工场地及相关技术资料，确保乙方能够正常施工

5.

1.2及时办理施工所需的各项审批手续，并承担相应费用

5.

1.3按合同约定支付工程款项，不得无故拖欠

5.

1.4参与工程的监督检查和竣工验收，提出书面意见

5.2乙方的责任与义务

5.

2.1按时完成施工任务，确保工程质量和工期符合合同约定

5.

2.2遵守国家法律法规及施工规范，确保施工安全，承担因施工不当造成的责任第3页共6页

5.

2.3保护施工现场的环境，做好扬尘控制、噪声控制等工作，符合国家环保要求

5.

2.4服从甲方的管理，积极配合甲方进行协调工作第六条竣工验收与保修

6.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并提出验收申请甲方应在收到申请后日内组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》

6.2工程保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算在保修期内，乙方应承担因施工质量原因导致的维修责任，并承担相应费用

6.3保修期间，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修，未能及时维修的，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担第七条违约责任

7.1任何一方未履行或未完全履行合同义务，均构成违约，违约方应赔偿造成的损失

7.2乙方未按合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同总价的%计算

7.3甲方未按合同约定支付工程款项的，乙方有权暂停施工，直至甲方履行付款义务

7.4因乙方施工原因导致工程质量问题的，乙方应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失

7.5因不可抗力导致的合同无法履行，双方可协商解除合同或变更合同条款，损失由双方共同承担第八条争议解决第4页共6页

8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼

8.2争议解决期间，双方应继续履行合同，不得因争议影响工程进度第九条合同的生效与终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效

9.2本合同在工程竣工验收合格，工程款结清，保修期届满后自动终止

9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第十条其他条款

10.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

10.2本合同签订地为，如因合同履行发生争议，需向签订地人民法院提起诉讼

10.3双方确定的联系方式为合同履行的唯一联系方式，任何一方变更联系方式应提前日书面通知对方甲方（盖章）名称法定代表人联系方式地址日期乙方（盖章）名称第5页共6页法定代表人联系方式地址日期附件工程图纸及技术要求材料明细表施工进度计划其他相关文件第6页共6页。