2025建筑施工合同

2025建筑施工合同建筑施工合同工程概况本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（填写签订地点）签订发包人（甲方）（填写发包人名称），住所，统一社会信用代码，法定代表人承包人（乙方）（填写承包人名称），住所，统一社会信用代码，法定代表人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方就（填写工程名称）的施工事宜协商一致，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程内容，如土建、安装、装饰等）

1.4工程规模（如面积、长度、高度等）

1.5工程质量要求符合《建设工程质量管理条例》及国家、地方相关质量标准，达到（如优良、合格）标准

1.6工期要求开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为天第二条合同金额与支付方式第1页共6页

2.1合同总价人民币元（大写）

2.2付款节点第一期合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；第二期工程进度达到时，甲方支付合同总价的%，计人民币元；第三期工程验收合格后，甲方支付合同总价的%，计人民币元；质保金合同总价的%，计人民币元，于工程验收合格年后无质量问题后一次性支付第三条双方权利与义务

3.1甲方权利与义务按时支付工程款；提供施工场地，确保施工条件；审核乙方提交的施工组织设计、施工方案；参与工程验收，签署验收意见

3.2乙方权利与义务按时完成工程，确保质量达到约定标准；按时提交工程资料，包括施工记录、竣工图等；完成保修期内的保修工作；确保施工安全，遵守安全规范第四条工期管理

4.1工期顺延条件不可抗力；第2页共6页甲方原因导致的停工；设计变更或工程量增加；未及时付款导致的停工

4.2工期延误责任因乙方原因延误工期，每延误一天，乙方需支付违约金人民币元第五条工程质量

5.1质量要求符合国家及地方相关标准；达到设计文件要求；通过甲方、监理及相关部门验收

5.2质量检查乙方应建立完善的质量检查制度；甲方有权对施工过程进行检查，发现问题及时整改第六条安全施工

6.1安全要求乙方应制定安全施工方案，确保施工安全；配备安全设施，提供安全培训；购买施工人员意外伤害保险

6.2安全责任因乙方安全措施不当或违规施工导致的安全事故，由乙方承担全部责任；甲方协助乙方做好安全管理工作，但不对乙方施工安全负直接责任第七条合同变更与索赔第3页共6页

7.1变更程序任何变更需以书面形式提出；变更需双方协商一致，并签订补充协议

7.2索赔因甲方原因导致的损失，乙方可提出索赔；索赔金额需经双方确认，甲方在收到索赔报告后日内支付第八条验收与保修

8.1验收标准符合国家及地方标准；通过甲方、监理及相关部门验收；提交完整竣工资料

8.2保修范围土建工程年；安装工程年；装饰工程年第九条合同生效与终止

9.1生效条件双方签字盖章；监理单位或鉴证单位鉴证（如有）

9.2终止条件工程竣工验收合格，保修期满且无质量问题；双方协商一致或因不可抗力导致无法履行第十条违约责任

10.1乙方违约责任第4页共6页工期延误每延误一天，支付违约金元；质量不达标返工并承担相关费用；安全事故赔偿损失，并支付违约金元

10.2甲方违约责任未按时支付工程款每逾期一天，支付违约金元；未履行义务导致工程无法进行赔偿乙方损失第十一条争议解决

11.1争议解决方式双方协商解决；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼第十二条其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，鉴证单位（如有）各执份甲方（盖章）法定代表人/授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人/授权代表签字日期年月日鉴证单位（如有）（盖章）鉴证人员签字日期年月日第5页共6页此合同详细列明了各方的权利与义务，确保工程顺利进行，维护双方的合法权益第6页共6页。