还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
2025建筑施工合同标准模板合同编号签订地点签订日期发包人(甲方)名称地址法定代表人联系方式承包人(乙方)名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方(发包人)拟将(工程名称)施工项目发包给乙方(承包人),乙方同意承接该工程的施工任务,双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程范围(具体范围以施工图纸或清单为准)
1.4工程内容第1页共6页
1.5承包方式(如包工包料、包工不包料等)
1.6计划开工日期
1.7计划竣工日期
1.8工期总天数日历天第二条双方职责与义务
2.1甲方职责
2.
1.1负责提供施工场地、施工图纸、技术资料及必要的施工条件
2.
1.2负责办理本工程相关的批准、许可及手续,并承担相关费用
2.
1.3按合同约定支付工程款,不得无故拖延或拒付
2.
1.4协调处理施工现场周边关系,确保乙方施工顺利进行
2.2乙方职责
2.
2.1按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务
2.
2.2严格遵守国家及地方的法律法规,确保施工过程合法合规
2.
2.3负责施工现场的安全管理,制定安全施工方案,并采取有效措施防止事故的发生
2.
2.4负责施工期间的材料管理,妥善保管甲方提供的材料,避免浪费或损坏第三条工期条款
3.1工期本工程计划开工日期为,计划竣工日期为,总工期为日历天
3.2工期顺延情形第2页共6页
3.
2.1因甲方原因导致的停工,如设计变更、材料供应不及时、未按约定支付工程款等
3.
2.2不可抗力事件,如地震、台风、洪水等自然灾害
3.
2.3经双方协商一致同意顺延的其他情形
3.3工期延误责任
3.
3.1因乙方原因导致工期延误的,甲方有权要求乙方采取赶工措施,并承担由此增加的费用
3.
3.2工期延误超过天的,甲方可单方面解除合同,并要求乙方赔偿造成的损失第四条质量标准与验收
4.1工程质量标准本工程严格按照施工图纸、设计文件及相关国家规范标准执行,质量要求达到标准
4.2中间验收施工过程中,甲方有权对隐蔽工程进行检查和验收,乙方应配合并提供必要的资料
4.3最终验收工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,并配合甲方组织竣工验收验收合格后,双方签署《竣工验收报告》
4.4质量问题处理如在施工过程中或验收过程中发现质量问题,乙方应无条件返工或修复,相关费用由乙方承担第五条合同价款与支付方式
5.1合同总价本工程合同总价暂定为人民币元(大写),包含范围内的人工费、材料费、机械费等所有费用
5.2工程款支付第3页共6页
5.
2.1工程款支付方式(如银行转账、支票等)
5.
2.2工程款支付节点第一期开工后日内支付合同总价的%;第二期主体结构完成验收后日内支付合同总价的%;第三期工程竣工验收合格后日内支付合同总价的%;第四期质保期满后日内支付合同总价的%
5.3变更增减施工过程中,若发生设计变更或工程量增减,双方应另行签订《工程变更协议》,并明确增减费用及支付方式第六条安全施工与责任
6.1安全施工乙方应严格遵守安全施工规范,采取有效措施确保施工期间人员、设备及周边环境的安全
6.2安全责任
6.
2.1施工期间,因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担全部责任
6.
2.2因甲方提供的材料或设备存在缺陷而导致的安全事故,由甲方承担相应责任
6.3保险乙方应按照国家有关规定为施工人员办理意外伤害保险,并支付相关费用第七条变更与解除第4页共6页
7.1合同变更施工过程中,若需要变更设计或施工内容,双方应协商一致并签订书面《补充协议》
7.2合同解除
7.
2.1因乙方原因导致工期延误超过天,或施工质量不符合约定标准且整改仍不符合要求的,甲方可单方面解除合同,并要求乙方赔偿损失
7.
2.2甲方无故拖欠工程款超过天的,乙方可单方面解除合同,并要求甲方赔偿损失第八条验收与保修
8.1竣工验收工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,并配合甲方组织竣工验收验收合格后,双方签署《竣工验收报告》
8.2质保期工程竣工验收合格后,质保期为年,质保期内因施工质量问题产生的维修费用由乙方承担第九条违约责任
9.1甲方违约责任
9.
1.1甲方无故拖欠工程款的,每逾期一日,按逾期金额的%支付违约金
9.
1.2甲方未履行合同约定的其他义务的,应承担相应法律责任
9.2乙方违约责任
9.
2.1乙方未按合同约定时间完成施工任务的,每逾期一日,按合同总价的%支付违约金
9.
2.2乙方施工质量不符合约定标准的,应无条件返工并承担相关费用第5页共6页第十条争议解决
10.1因本合同履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决协商不成的,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十一条其他条款
11.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
11.2本合同自双方签字盖章之日起生效
11.3本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0