2025建筑施工合同范本

2025建筑施工合同范本本合同（以下简称“本合同”）于年月日由以下双方在市区签订发包方（以下简称“甲方”）住所法定代表人联系方式承包方（以下简称“乙方”）住所法定代表人联系方式鉴于甲方拟将工程（以下简称“本工程”）发包给乙方进行施工建设，双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合本工程的实际情况，经友好协商，达成如下协议第一章工程概况第一条工程名称第二条工程地点第三条工程规模第四条工程内容（包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等）第五条工程质量标准（包括但不限于国家或行业标准）第二章工程承包范围第1页共5页第六条乙方承包范围（详细列明乙方负责的具体工程内容）第七条乙方不得将本工程转包或分包给其他单位或个人，如有违反，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任第三章工期第八条计划开工日期第九条计划竣工日期第十条总工期天第十一条工期顺延条件（包括但不限于不可抗力、设计变更、材料供应延迟、甲方指令或其他非乙方原因导致的工期延误）第十二条工期延期的确认如乙方预计无法按期完成工程，应提前日向甲方提交书面通知，并说明原因及调整后的工期计划双方协商确定后，工期相应调整第四章工程价款及支付方式第十三条合同价款元（大写）第十四条价款支付方式预付款合同签订后日内，甲方支付合同价款的%，即人民币元；工程进度款按月支付，每月日前乙方向甲方提交上月完成工程量的报告，经甲方确认后，支付合同价款的%；竣工验收款工程竣工验收合格后日内，支付合同价款的%；第2页共5页质量保证金合同价款的%，即人民币元，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题，一次性无息退还第十五条乙方应向甲方提供合法有效的税务发票，否则甲方有权拒绝付款第五章双方权利与义务第十六条甲方的权利与义务负责办理本工程相关的审批手续；按时支付合同价款；指定现场代表，负责协调乙方的施工工作；监督乙方施工进度及质量，提出改进建议；及时提供施工所需的材料、设备及其他支持第十七条乙方的权利与义务按照本合同约定的工期、质量标准完成施工任务；严格遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全；做好施工现场的管理，避免对周边环境造成污染或损害；负责施工期间的材料、设备、人员的管理和安全；配合甲方完成工程验收及后续工作第六章安全责任第十八条施工期间，乙方应严格遵守安全生产法规，采取有效措施确保施工安全第十九条乙方应为其施工人员购买相关保险，包括但不限于工伤保险、意外伤害保险等施工期间，如发生安全事故或人员伤亡，由乙方自行承担相应责任第3页共5页第二十条乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方备案施工过程中，如甲方发现乙方违反安全规定，有权要求乙方立即整改，直至终止合同第七章质量责任第二十一条乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量和使用安全第二十二条工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图纸等第二十三条工程竣工验收由甲方组织，乙方配合，按照国家相关标准进行验收如验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延第二十四条质量保修自工程竣工验收合格之日起，乙方负责免费保修年，期间如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场并完成修复第八章违约责任第二十五条甲方违约责任未按时支付合同价款的，每逾期一日，按应付未付金额的‰支付违约金；因甲方原因导致工程停工或延期的，应相应顺延工期，造成的损失由甲方承担第二十六条乙方违约责任未按合同约定工期完成工程的，每逾期一日，按合同价款的‰支付违约金；工程质量不符合约定的，乙方应无偿返工，直至达到标准，工期不予顺延；第4页共5页乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿造成的损失；因乙方施工不当导致人员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任第九章争议解决第二十七条因本合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十章其他条款第二十八条本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二十九条本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人日期乙方（盖章）法定代表人日期注本合同为标准模板，具体条款需根据实际情况调整并经双方协商一致后签署第5页共5页。