还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
2025建筑项目施工合同(示范文本)(最新版)第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程规模
1.4工程内容
1.5承包范围第二条发包人和承包人的责任
2.1发包人责任
2.
1.1发包人应按合同约定支付工程款,确保工程顺利进行
2.
1.2发包人应提供施工所需的必要条件,包括但不限于施工场地、用水、用电、临时设施等
2.
1.3发包人应协助承包人办理施工所需的相关手续
2.2承包人责任
2.
2.1承包人应按照合同约定,按时完成施工任务,确保工程质量和安全
2.
2.2承包人应严格遵守国家的法律法规和行业标准,确保施工现场符合相关要求
2.
2.3承包人应负责施工现场的管理和维护,确保施工现场整洁、有序第三条工期
3.1开工日期
3.2竣工日期
3.3工期总天数
3.4工期顺延情况第1页共6页
3.
4.1由于不可抗力导致的停工,工期可以相应顺延
3.
4.2由于发包人原因导致的停工,工期可以相应顺延
3.
4.3由于设计变更或工程量增加导致的停工,工期可以相应顺延第四条工程质量标准
4.1工程质量目标
4.2执行标准
4.3质量检查
4.
3.1承包人应建立健全质量保证体系,确保工程施工符合质量标准
4.
3.2承包人应接受发包人和监理单位的质量检查,对发现的质量问题应及时整改
4.4质量验收
4.
4.1工程竣工后,承包人应向发包人提交完整的竣工资料
4.
4.2发包人应在收到竣工资料后日内组织竣工验收
4.
4.3竣工验收合格后,双方签署《竣工验收报告》第五条工程价款与结算
5.1合同价款
5.2付款方式
5.
2.1工程开工后,发包人按合同约定支付工程预付款
5.
2.2工程进度款按合同约定支付,具体支付时间为
5.3结算
5.
3.1工程竣工验收合格后,双方进行结算第2页共6页
5.
3.2结算时,承包人应提交完整的结算资料,发包人在收到结算资料后日内完成审核
5.4质保金
5.
4.1质保金金额为合同价款的%,即元
5.
4.2质保金的支付时间为工程竣工验收合格后年第六条安全施工与文明施工
6.1安全施工
6.
1.1承包人应严格遵守安全施工规定,确保施工现场安全
6.
1.2承包人应为施工人员提供必要的安全防护用品,确保施工人员的安全
6.
1.3由于承包人原因导致的安全事故,由承包人承担全部责任
6.2文明施工
6.
2.1承包人应保持施工现场整洁、有序,做到文明施工
6.
2.2承包人应合理安排施工时间,尽量减少对周边环境的影响
6.
2.3承包人应采取有效措施,防止施工过程中产生的噪音、粉尘等污染第七条材料与设备
7.1材料供应
7.
1.1所需材料由方供应,具体材料清单见附件第3页共6页
7.
1.2材料应符合国家或行业标准,承包人有权对进场材料进行检验
7.2材料验收
7.
2.1材料进场后,双方应共同验收,不符合要求的材料应立即退场
7.
2.2验收合格的材料由承包人负责保管,因保管不当造成的损失由承包人承担
7.3设备
7.
3.1所需设备由方提供,具体设备清单见附件
7.
3.2设备应符合施工要求,承包人有权对进场设备进行检验第八条工程变更
8.1变更提出
8.
1.1工程变更可以由发包人或承包人提出,但需经双方协商一致
8.
1.2变更内容应以书面形式通知双方,并附变更图纸或说明
8.2变更确认
8.
2.1双方收到变更通知后,应在日内签署变更确认书
8.
2.2变更确认书应明确变更内容、变更后的施工要求和工期调整
8.3变更价款
8.
3.1变更涉及的增减费用由双方协商确定
8.
3.2变更价款的支付方式和时间由双方另行约定第九条竣工验收与保修第4页共6页
9.1竣工验收
9.
1.1工程竣工后,承包人应向发包人提交《竣工报告》
9.
1.2发包人应在收到《竣工报告》后日内组织验收
9.
1.3验收合格后,双方签署《竣工验收报告》
9.2保修
9.
2.1工程保修范围和保修期限按照国家相关规定执行
9.
2.2保修期间,承包人应按发包人要求进行保修,费用由承包人承担
9.
2.3保修期满后,发包人应退还承包人的质保金第十条违约责任
10.1承包人违约责任
10.
1.1承包人未按合同约定完成施工任务,应向发包人支付违约金,违约金金额为合同价款的%
10.
1.2承包人未按合同约定工期完成施工任务,每延误一日,应向发包人支付违约金元
10.
1.3承包人提供的材料或设备不符合要求,导致工程质量不符合标准,承包人应承担返工费用,并赔偿由此造成的损失
10.2发包人违约责任
10.
2.1发包人未按合同约定支付工程款,应向承包人支付违约金,违约金金额为未支付部分的%
10.
2.2发包人未按合同约定提供施工条件,导致工程停工,应向承包人支付停工损失费
10.
2.3发包人未按合同约定支付结算款,应向承包人支付滞纳金,并赔偿由此造成的损失第5页共6页第十一条争议解决
11.1本合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决
11.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条其他条款
12.1本合同自双方签字盖章之日起生效
12.2本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力
12.3未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第十三条签署发包人(盖章)法定代表人(签字)日期承包人(盖章)法定代表人(签字)日期(以下为签署页,供签署使用)第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0