2025建设工程合同备案时间规定

2025建设工程合同备案时间规定合同编号签订地点合同协议书本合同由以下双方于年月日签订发包方（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包方（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将项目（以下简称“本项目”）发包给乙方进行施工建设，为明确双方的权利义务，保障工程顺利进行，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，并结合本项目实际情况，双方达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容第1页共4页

1.4承包范围第二条合同工期

2.1开工日期

2.2竣工日期

2.3合同工期总日历天数任何一方不得擅自改变合同工期，如遇特殊情况需调整工期，双方应协商一致并签订书面补充协议第三条质量标准

3.1本工程质量标准为

3.2乙方承诺严格按照设计图纸、施工规范和相关技术标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准第四条合同价款与支付方式

4.1合同总价款元（大写）

4.2支付方式第一期工程款合同签订后日内支付合同总价款的%；第二期工程款主体结构完成并经甲方验收合格后日内支付合同总价款的%；第三期工程款工程竣工验收合格后日内支付剩余合同价款

4.3甲方应按约定时间支付工程款，不得无故拖延如甲方逾期支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方赔偿造成的损失第五条双方权利与义务甲方权利与义务

5.1负责提供施工场地，并办理施工所需的所有审批手续；第2页共4页

5.2及时支付工程款，并按约定提供施工材料和设备；

5.3负责协调施工现场的其他施工单位和相关单位，确保乙方正常施工乙方权利与义务

5.4严格遵守施工规范，确保工程质量和施工安全；

5.5按时完成施工任务，并向甲方提交完整的竣工资料；

5.6负责施工期间的安全管理，如发生安全事故，乙方应承担相应责任并及时处理第六条工期延误责任

6.1若乙方因自身原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付违约金元；

6.2若甲方未按约定支付工程款或提供施工条件，导致工期延误，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失第七条工程质量责任

7.1乙方承诺对工程质量负责，在保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到场维修；

7.2质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算第八条合同备案时间及要求

8.1根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规，本合同签订后，双方应自合同签订之日起日内，向工程所在地建设行政主管部门办理合同备案手续；

8.2未按期备案的，双方应承担相应法律责任，并自行承担由此产生的一切后果第九条违约责任第3页共4页

9.1任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿造成的全部损失；

9.2若因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失第十条争议解决

10.1本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十一条合同生效与终止

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效；

11.2本合同在工程竣工验收合格、工程款结清后自动终止第十二条其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

12.2本合同正本一式份，甲乙双方各执一份，其余用于办理相关手续甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期合同签订地签订日期年月日第4页共4页。