2025建设工程法规及相关知识合同法实务

2025建设工程法规及相关知识-合同法实务建设工程施工合同合同编号签订地点签订日期发包方（甲方）名称地址法定代表人联系方式统一社会信用代码承包方（乙方）名称地址法定代表人联系方式统一社会信用代码根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，并结合工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容第1页共5页

1.4承包范围

1.5计划开工日期

1.6计划竣工日期

1.7质量标准第二条工程承包方式

2.1承包方式（包工包料、包工不包料等）

2.2工程造价（总价承包/单价承包），合同总价（金额大写），合同单价第三条工期

3.1开工日期

3.2竣工日期

3.3总工期天

3.4工期延误任何一方不得擅自改变工期因天气、政策调整、不可抗力等因素导致的工期延误，双方应友好协商，另行签订补充协议第四条质量标准

4.1工程质量必须符合相关法律法规及行业标准，达到标准

4.2因乙方原因导致工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延第五条合同价款及支付方式

5.1合同总价元（人民币），大写元

5.2工程款支付方式（银行转账、支票等）第2页共5页

5.3工程款支付时间（按进度支付、节点支付等）

5.4双方约定的其他支付条款第六条双方义务与责任

6.1甲方义务

6.

1.1按时支付工程款，不得拖欠

6.

1.2提供施工场地及相关资料，协助乙方施工

6.

1.3按约定提供材料或设备，并承担相应费用

6.2乙方义务

6.

2.1按照设计图纸和施工规范施工，确保工程质量

6.

2.2按时完成施工任务，不得无故拖延工期

6.

2.3保证施工现场安全，采取必要措施防止施工过程中发生安全事故第七条材料设备供应

7.1材料设备由方提供，具体种类、规格、数量见附件

7.2由甲方提供的材料设备，乙方应提前天通知甲方，明确所需数量和规格

7.3材料设备进场后，双方应共同验收，并签字确认第八条工程变更

8.1变更程序任何工程变更必须由甲方书面通知乙方，并由双方共同确认

8.2变更价款工程变更导致的费用增加或减少，双方应协商确定，签订补充协议第九条验收与保修第3页共5页

9.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并提出验收申请

9.2双方约定的保修期限，保修范围

9.3保修期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应无偿修复第十条安全文明施工

10.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全

10.2施工过程中发生的安全事故，由乙方负责处理，并承担相应赔偿责任

10.3乙方应采取有效措施，确保施工现场整洁，符合文明施工要求第十一条环境保护

11.1乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响

11.2施工过程中产生的废弃物，应按照相关法律法规进行处理第十二条违约责任

12.1任何一方违约，应承担相应的违约责任

12.2逾期支付工程款的，甲方应按日支付的违约金

12.3逾期竣工的，乙方应按日支付的违约金第十三条争议解决

13.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决

13.2协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼第十四条其他条款

14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议第4页共5页

14.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

14.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附件注本合同范例仅供参考，具体条款需根据实际情况调整，建议在签订前咨询专业法律顾问第5页共5页。