2025教学楼修缮工程勘察设计施工总承包合同

2025教学楼修缮工程勘察设计施工总承包合同合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日在市区签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟对教学楼进行修缮工程，乙方具备相应的勘察、设计、施工资质，并愿意承接该工程，双方经过友好协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下合同第一条总则

1.1本合同为勘察设计施工总承包合同，乙方负责完成教学楼修缮工程的勘察、设计、施工及相关工作

1.2本合同所称“工程”指甲方委托乙方实施的“2025教学楼修缮工程”第1页共5页

1.3本合同履行过程中，双方应严格遵守国家相关法律法规，确保工程质量和施工安全第二条承包范围

2.1工程名称2025教学楼修缮工程

2.2工程地点

2.3承包范围乙方负责完成工程的勘察、设计、施工及相关工作，具体内容详见合同附件第三条合同工期

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3总工期日历天

3.4工期顺延条款a因不可抗力导致的停工；b甲方未能按时提供施工条件或支付合同款项；c工程设计变更或调整；d其他非乙方原因导致的停工第四条质量标准

4.1工程质量必须符合国家及地方相关工程质量标准

4.2乙方应提供符合要求的勘察报告、设计图纸及相关文件

4.3施工材料及设备应符合国家相关标准及合同约定第五条合同价款及支付方式

5.1合同总价人民币元（大写）第2页共5页

5.2价款构成包括勘察费、设计费、施工费及相关费用

5.3支付方式a合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；b工程进度达到时，甲方向乙方支付合同总价的%；c工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%；d质保期满后，甲方向乙方支付剩余的%第六条双方权利义务甲方权利义务

6.1负责提供施工场地及相关资料

6.2负责协调工程周边关系

6.3按时支付合同款项

6.4负责组织工程验收乙方权利义务

6.5负责完成工程的勘察、设计、施工及相关工作

6.6负责施工现场管理及安全

6.7保证工程质量和施工进度

6.8负责工程竣工后的保修工作第七条工程验收与保修

7.1工程验收a工程竣工后，乙方应提前通知甲方验收；b验收依据为国家相关标准及合同约定；c验收合格后，双方签署《竣工验收报告》第3页共5页

7.2质保期a质保期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算；b质保期内，乙方应免费维修或更换因施工质量导致损坏的部位第八条违约责任

8.1甲方违约责任a未按时支付合同款项，每逾期一日，按未付金额的‰支付违约金；b未履行合同义务，导致工程停工或延误，应赔偿乙方由此造成的损失

8.2乙方违约责任a工程质量不符合约定，乙方应无偿返工或修复；b工期延误，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金；c因施工不当造成的损失，乙方应承担相应责任第九条争议解决

9.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；

9.2协商不成，可向人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力

10.3本合同自双方签字盖章之日起生效第4页共5页甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第5页共5页。