2025数据中心建设合同模板

2025数据中心建设合同模板合同编号签订地点签订日期发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟建设数据中心项目（以下简称“本项目”），乙方具备相应资质和能力承接本项目，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下合同第一条项目概况

1.1项目名称数据中心项目

1.2项目地点

1.3项目规模本项目占地面积为平方米，建筑面积为平方米，其中机房面积为平方米第1页共6页

1.4项目内容包括但不限于数据中心的设计、采购、施工、安装调试、检测及验收等第二条合同范围和内容

2.1合同范围乙方负责本项目的整体设计、设备采购、土建施工、机电设备安装调试、系统集成及检测等，具体内容以本合同附件《工程范围说明书》为准

2.2乙方的义务

（1）按照设计图纸、技术规范和施工标准完成施工任务；

（2）采购的设备和材料需符合国家及行业标准，并提供相关质量证明文件；

（3）负责施工期间的安全管理，确保符合国家安全生产法规；

（4）协助甲方完成项目验收及备案工作第三条合同工期

3.1开工日期，竣工日期，总工期为日历天

3.2节点要求

（1）土建工程完成时间；

（2）机电设备安装完成时间；

（3）系统调试完成时间

3.3工期顺延情形如遇不可抗力、设计变更或甲方原因导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延

3.4违约责任第2页共6页每逾期一日，乙方需向甲方支付违约金人民币元，累计不超过合同总价的%第四条质量标准和要求

4.1工程质量标准

（1）符合国家及地方相关法律法规、标准规范；

（2）满足设计文件和合同要求；

（3）通过相关行业主管部门的验收

4.2验收标准

（1）设备及材料需提供合格证明；

（2）系统运行稳定，无重大故障；

（3）通过最终验收并交付使用

4.3质量保证乙方提供质量保证期为年，期间内发现质量问题，乙方免费维修或更换第五条合同价格

5.1合同总价人民币元（大写）

5.2付款方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；

（2）施工进度至%，甲方支付合同总价的%；

（3）项目竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；第3页共6页

（4）剩余合同总价的%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性付清

5.3付款时间甲方应在收到乙方书面申请后个工作日内完成付款，逾期支付需按同期贷款基准利率支付利息第六条安全文明施工

6.1安全责任乙方负责施工期间的安全管理，确保施工安全，防止人员伤亡和财产损失若发生安全事故，乙方承担全部责任

6.2文明施工乙方需遵守施工现场管理规定，做到文明施工，合理安排工期，减少对周边环境的影响第七条双方责任和义务

7.1甲方的责任

（1）提供施工场地及必要协助；

（2）按合同约定支付款项；

（3）及时审批相关文件，确保项目顺利推进

7.2乙方的责任

（1）严格履行合同义务，确保工程质量和工期；

（2）保护施工现场及周边环境，避免污染或破坏；

（3）服从甲方监督，及时报告施工进展第八条合同的变更和解除

8.1变更程序如需变更合同内容，双方需协商一致并签署书面补充协议

8.2合同解除第4页共6页如因一方严重违约导致合同无法履行，另一方可单方面解除合同，并要求赔偿损失第九条违约责任

9.1逾期付款甲方逾期付款的，每逾期一日按同期贷款基准利率支付利息

9.2工期延误乙方每逾期一日支付违约金人民币元，累计不超过合同总价的%

9.3质量问题如工程存在质量问题，乙方需免费维修或更换，造成损失的需赔偿

9.4其他违约情形违约方需赔偿守约方遭受的所有损失第十条其他条款

10.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除或变更合同

10.2争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼

10.3合同附件本合同附件包括但不限于《工程范围说明书》《技术规格书》等，与本合同具有同等法律效力

10.4合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第5页共6页甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第6页共6页。