2025新版建筑工程施工合同

2025新版建筑工程施工合同工程名称工程地点发包人（甲方）承包人（乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就本工程的施工事宜协商一致，订立本合同第一条工程概况

1.1本工程为（工程项目名称），位于（工程地点），工程内容包括但不限于（具体施工范围）

1.2工程承包方式为（如包工包料、包工部分包料、甲供材料等）

1.3工程质量标准符合国家、行业及地方政府颁布的现行标准、规范，具体标准为

1.4工程开工日期年月日，竣工日期年月日，总工期为天

1.5工程合同总价款人民币元（大写），合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等第二条双方责任与义务

2.1发包人（甲方）责任第1页共7页

（1）负责提供施工所需的相关资料，包括但不限于施工图纸、设计文件、地质勘察报告等，并保证其真实、准确、完整

（2）负责办理本工程所需的各项审批、许可、备案手续，并承担相关费用

（3）按合同约定支付工程款，不得无故拖延或扣减

（4）负责协调施工现场的其他相关单位，为乙方施工创造良好条件

（5）有权对乙方的施工进度、质量进行监督，发现问题及时通知乙方整改

2.2承包人（乙方）责任

（1）严格按照设计文件、施工图纸、规范标准和合同约定进行施工，确保工程质量和工期

（2）负责施工现场的安全管理，制定完善的安全施工方案和应急预案，确保施工过程中的人员、设备和财产安全

（3）负责施工现场的文明施工，做到施工区域与非施工区域的隔离，减少施工对周边环境的影响

（4）负责工程竣工后的清理和保护工作，直至工程验收合格并移交给甲方

（5）自觉接受甲方、监理单位及相关管理部门的监督检查，及时整改发现的问题第三条工期

3.1乙方应按合同约定的开工日期准时进场施工，不得无故拖延工期

3.2工期顺延情况第2页共7页

（1）因甲方原因导致的停工、窝工，如未能按约定提供施工场地、材料、图纸等，造成的工期延误由甲方承担相应责任

（2）因不可抗力因素（如自然灾害、战争、政府行为等）导致的停工，双方可协商顺延工期，甲方应根据实际情况减免乙方相应的损失

3.3乙方应定期向甲方提交施工进度报告，甲方应根据乙方需求提供必要的协助第四条工程质量

4.1工程质量要求

（1）本工程质量标准为，并符合国家、行业及地方政府颁布的现行标准、规范

（2）乙方应严格控制施工质量，确保使用的材料、设备符合合同约定和相关标准

4.2检验与验收

（1）隐蔽工程验收乙方应在施工完成后及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内组织验收，若验收不合格，甲方应书面通知乙方整改，整改完成后重新验收

（2）分部工程验收乙方应在完成每一分部工程施工后通知甲方组织验收，未经验收不得进入下一施工阶段

（3）竣工验收乙方应在完成全部施工内容后，向甲方提交完整的竣工资料，并组织验收，甲方应在接到验收申请后日内组织验收第五条工程款支付

5.1工程款支付方式第3页共7页

（1）预付款合同签订后，甲方应支付合同总价款的%作为预付款

（2）进度款按月支付或按工程进度支付，具体支付方式为

（3）竣工款工程竣工验收合格后，甲方应支付至合同总价款的%

（4）质保金剩余合同总价款的%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还

5.2工程款支付时间每次工程款支付前，乙方应向甲方提供符合要求的发票及支付申请第六条材料与设备

6.1材料采购

（1）合同约定由乙方采购的材料，乙方应提供材料清单，经甲方确认后方可采购

（2）合同约定由甲方提供的材料，甲方应按约定时间、数量、质量提供，并承担相关费用

6.2材料进场

（1）乙方采购的材料进场时，应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后24小时内完成验收并书面确认

（2）乙方应妥善保管甲方提供的材料，因乙方保管不善造成的损失由乙方承担第七条设计变更与签证

7.1设计变更

（1）施工过程中，因甲方要求或设计需要进行的设计变更，甲方应以书面形式通知乙方，并附变更设计文件第4页共7页

（2）乙方收到设计变更通知后，应在日内以书面形式回复是否同意变更，逾期未回复视为同意

7.2签证

（1）施工过程中发生的设计变更、现场签证等，双方应在现场及时办理签证手续

（2）签证内容应详细列明变更或签证事项、发生的时间、地点、涉及的工程量及费用等，并经双方签字确认第八条竣工验收

8.1竣工验收条件

（1）工程已完成合同约定的全部施工内容

（2）乙方已提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、检测报告、竣工验收申请等

（3）工程已达到合同约定的质量标准

8.2验收程序

（1）乙方应在完成施工后，向甲方提交竣工验收申请

（2）甲方应在接到验收申请后日内组织验收，并在验收完成后日内签署验收意见第九条质量保修

9.1保修范围本工程在正常使用条件下的保修范围为

9.2保修期限

（1）土建工程年

（2）防水工程年

（3）设备安装工程年

9.3保修责任第5页共7页

（1）保修期内，因施工质量原因导致的工程损坏，乙方应免费修复

（2）保修期内，因使用不当或其他非施工质量原因造成的损坏，乙方应收取合理费用进行修复第十条合同的生效与终止

10.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效

10.2合同终止

（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商终止合同

（2）因一方违约导致合同无法履行，守约方有权单方面终止合同，并要求违约方赔偿损失第十一条其他条款

11.1不可抗力因不可抗力事件导致合同无法履行的一方，应于事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明，双方可协商延期履行或解除合同

11.2争议解决

（1）双方因履行合同产生争议，应友好协商解决；

（2）协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼

11.3补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.4合同文件本合同及与本合同有关的补充协议、会议纪要、签证、图纸、文件等均为本合同的组成部分，具有同等法律效力

11.5合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力合同协议书甲方（盖章）第6页共7页法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日注本合同范例仅供参考，具体条款可根据实际情况调整，请在正式使用前咨询法律顾问第7页共7页。