2025标准建设工程合同范本

2025标准建设工程合同范本正文第一条合同名称及编号本合同为工程建设项目合同（以下简称“本合同”），合同编号为第二条签订地点及日期本合同于年月日在（城市/地区）签订第三条合同双方本合同由以下双方签订甲方（以下简称“发包人”）营业执照号码法定代表人联系地址联系电话乙方（以下简称“承包人”）营业执照号码法定代表人联系地址联系电话第四条工程概况工程名称工程地点工程内容（详细描述工程内容）第1页共6页工程规模（包括但不限于建筑面积、投资额等）工程质量标准（包括但不限于国家标准、行业标准）第五条合同依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》其他相关法律法规及政策文件第六条合同原则甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，依据上述法律法规及政策文件签订本合同，并严格履行合同义务第七条双方权利与义务第七条第一款发包人（甲方）的权利与义务权利有权监督工程的施工进度、质量及安全有权要求承包人提交符合合同约定的施工图纸、技术资料及其他文件有权对承包人违反合同约定的行为提出整改要求，并视情节轻重采取相应措施义务按合同约定支付工程款按合同约定提供施工场地及相关设施按合同约定办理工程相关手续及approvals第七条第二款承包人（乙方）的权利与义务第2页共6页权利有权要求发包人按合同约定支付工程款有权在合同约定的范围内自主选择施工材料、设备及施工方案有权要求发包人提供必要的施工条件义务按合同约定完成工程施工任务，确保工程质量、进度及安全按合同约定提交相关施工资料及验收文件遵守国家及地方的法律法规，确保施工过程中的合法合规第八条工期管理开工日期年月日竣工日期年月日总工期天工期顺延情形因发包人原因导致的停工因不可抗力导致的停工其他经双方协商一致确认应顺延工期的情形工期延误责任因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应违约责任因发包人原因导致工期延误的，发包人应相应延长工期，并承担由此造成的损失第九条工程质量与验收质量标准执行国家及地方相关工程质量标准第3页共6页双方约定的其他质量要求验收程序工程完成后，承包人应通知发包人进行初步验收初步验收合格后，双方共同签署验收报告如存在质量问题，承包人应按发包人要求进行整改并承担相关费用质量保修质量保修期限为年，自工程验收合格之日起计算保修范围内，承包人应免费修复工程质量问题保修范围外，承包人应按市场价提供维修服务第十条工程款支付**合同总价**人民币元（大写）支付方式第一期付款合同签订后日内支付合同总价的%第二期付款工程进度达到%时支付合同总价的%第三期付款工程验收合格后支付合同总价的%尾款质量保修期满后支付剩余合同总价的%支付时间发包人应按合同约定时间支付工程款，逾期支付的，按日支付违约金第4页共6页具体支付时间及比例以双方确认的工程进度为准第十一条变更与签证变更申请承包人需在施工前提出工程变更申请，并提交变更方案及费用估算发包人应在收到变更申请后日内予以回复签证程序变更确认后，双方应签订签证协议，明确变更内容、费用及工期调整签证协议作为合同补充文件，具有同等法律效力费用调整变更导致的费用增加或减少，双方应在签证协议中明确费用调整需经双方确认，并报相关部门备案第十二条违约责任承包人的违约责任工期延误的，按日支付违约金，标准为元/日工程质量不符合要求的，负责返工并承担相关费用违反合同约定，擅自转包或分包的，发包人有权解除合同，承包人应赔偿损失发包人的违约责任逾期支付工程款的，按日支付违约金，标准为元/日擅自变更工程内容或要求的，承担由此造成的额外费用第十三条争议解决协商解决双方因合同履行产生争议的，应通过友好协商解决第5页共6页诉讼解决协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第十四条其他条款合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于备案或相关部门审批合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效补充协议未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力不可抗力因不可抗力导致的合同无法履行，双方应协商解决，任何一方不承担违约责任第十五条合同签署甲方（发包人）（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（承包人）（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日以上合同范本仅供参考，具体条款需根据实际情况协商确定，并请专业法律人士审核第6页共6页。