2025标准施工合同协议书

2025标准施工合同协议书本合同协议书（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（填写地点）签订发包方（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人营业执照注册号资质等级承包方（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人营业执照注册号资质等级鉴于甲方拟将工程（以下简称“本工程”）发包给乙方施工，乙方同意接受该工程的施工任务根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模第1页共6页

1.5计划开工日期年月日

1.6计划竣工日期年月日

1.7总工期日历天

1.8工程质量标准符合《中华人民共和国建筑法》及有关质量标准，达到（填写质量要求，如“合格”或“优良”）第二条承包范围

2.1乙方负责完成本工程的（填写具体承包范围，如“全部施工任务”、“土建工程”等），包括但不限于以下内容

2.2乙方应按照甲方提供的施工图及技术要求进行施工，确保工程符合设计要求第三条合同价款

3.1本工程合同价款为人民币元（大写），简称“合同价款”

3.2合同价款包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润及相关税费等

3.3合同价款的支付方式为（填写支付方式，如“银行转账”），支付时间为

3.4如果施工过程中因设计变更或甲方要求增加工程量，双方应另行协商增加合同价款，并签订补充协议第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务第2页共6页

4.

1.1甲方应向乙方提供本工程相关的批准文件、施工图及技术要求

4.

1.2甲方应按时支付合同价款，并协助乙方办理施工所需的审批手续

4.

1.3甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出合理建议

4.

1.4甲方应按时提供施工所需材料，并保证材料的质量符合设计要求

4.2乙方的权利与义务

4.

2.1乙方应严格按照施工图及技术要求进行施工，确保工程质量和工期

4.

2.2乙方应按时提交施工进度计划，并接受甲方的监督和管理

4.

2.3乙方应确保施工现场的安全，采取必要措施防止安全事故的发生，并对施工人员进行安全教育

4.

2.4乙方应按时完成施工任务，并协助甲方进行竣工验收第五条工程进度与工期

5.1乙方应按照本合同约定的时间开工和竣工，不得无故拖延工期

5.2如果因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元

5.3如果因甲方原因导致工期延误，乙方应书面通知甲方，并协商顺延工期

5.4工期顺延或延误的具体情况应在双方确认的书面文件中记录第3页共6页第六条工程质量与验收

6.1乙方应严格按照施工图及技术要求施工，确保工程质量达到约定的标准

6.2工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并书面申请验收

6.3甲方应在收到验收申请后日内组织验收，并出具书面验收意见

6.4如果验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担相应的费用

6.5甲方对工程质量有异议的，双方可委托第三方检测机构进行鉴定，费用由责任方承担第七条合同价款与支付

7.1合同价款的支付分为（填写支付方式，如“进度款”、“节点付款”等）

7.2进度款的支付比例为合同价款的%，支付时间为

7.3竣工验收合格后，甲方应支付剩余%的合同价款

7.4如果甲方未按约定时间支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的%作为违约金

7.5合同价款的支付应通过银行转账完成，双方应妥善保存支付凭证第八条质量保修

8.1乙方承诺对本工程提供质量保修服务，保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算第4页共6页

8.2保修范围包括（填写具体范围，如“土建工程”、“机电设备”等）

8.3在保修期内，如果出现质量问题，乙方应免费修复；如果因甲方使用不当导致的问题，乙方应协助修复，相关费用由甲方承担

8.4保修期内，乙方应定期回访，了解工程使用情况，并及时处理问题第九条违约责任

9.1任何一方未履行或未完全履行本合同义务，均构成违约，违约方应赔偿守约方遭受的全部损失

9.2如果乙方未按约定工期完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求赔偿工期延误造成的损失

9.3如果乙方施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方整改，并承担相关费用

9.4如果因甲方原因导致合同无法履行，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方的损失

9.5双方约定违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应赔偿全部损失第十条争议解决

10.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决

10.2协商不成的，任何一方均可向（填写管辖法院或仲裁机构）提起诉讼或仲裁

10.3仲裁裁决或法院判决为终局裁决，双方均应遵守第十一条其他条款第5页共6页

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同自双方签字盖章之日起生效

11.3本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于备案或报批甲方（盖章）法定代表人或授权代表（签字）签署日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表（签字）签署日期年月日第6页共6页。