2025标准版工程合同范本

2025标准版工程合同范本合同编号本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（发包方）名称地址联系方式法定代表人（以下简称“甲方”）乙方（承包方）名称地址联系方式法定代表人（以下简称“乙方”）鉴于甲方委托乙方进行工程的施工建设，乙方同意接受甲方的委托，并按照合同约定完成工程任务根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程范围、工作内容及要求）第1页共7页

1.4工程性质

1.5工程规模

1.6计划开工日期年月日

1.7计划竣工日期年月日

1.8总工期日历天

1.9工程质量要求按照相关国家规范、标准及合同约定执行，达到（具体质量标准，如“国家优质工程标准”或“省级优良工程标准”）第二条合同双方的权利与义务

2.1甲方的权利与义务

2.

1.1甲方应依法取得建设工程规划许可证、施工许可证等相关审批文件，并提供给乙方复印件

2.

1.2甲方应按时提供施工场地，确保施工条件具备

2.

1.3甲方应按合同约定支付工程款项，不得无故拖欠

2.

1.4甲方应提供施工所需的相关资料，包括但不限于设计图纸、技术规范、地质勘查报告等，并对其真实性和合法性负责

2.

1.5甲方有权对乙方的施工过程进行监督，发现问题应及时通知乙方整改

2.2乙方的权利与义务

2.

2.1乙方应具备独立法人资格，并依法取得承包工程所需的资质证书

2.

2.2乙方应严格按照设计图纸、技术规范和合同约定进行施工，确保工程质量和进度第2页共7页

2.

2.3乙方应做好施工现场的安全管理工作，确保施工期间的安全责任由乙方承担

2.

2.4乙方应按时完成施工任务，并在竣工后向甲方提供完整的竣工资料

2.

2.5乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项第三条工程价款与支付方式

3.1工程总价款人民币元（大写圆整）

3.2工程价款的支付方式

3.

2.1合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元

3.

2.2工程进度款乙方按月向甲方提交工程进度报告，甲方审核后支付当月工程进度款，累计支付至合同总价的%

3.

2.3竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元

3.

2.4质量保证金甲方保留合同总价的%，即人民币元，自工程竣工验收之日起满年后无质量问题一次性付清

3.3甲方逾期支付工程款的，乙方有权停工并要求甲方支付违约金，违约金为每日‰第四条工程质量与验收

4.1工程质量标准

4.

1.1执行国家标准

4.

1.2执行行业标准第3页共7页

4.

1.3执行地方标准

4.2材料与设备

4.

2.1乙方应使用符合合同要求的材料和设备，提供合格证明，并经甲方验收通过后方可使用

4.

2.2如乙方使用不符合要求的材料或设备，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担

4.3隐蔽工程验收

4.

3.1隐蔽工程在覆盖前，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可继续施工

4.

3.2甲方未按时参加验收的，乙方可自行验收，验收结果视为甲方认可

4.4竣工验收

4.

4.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并书面通知甲方进行验收

4.

4.2验收合格后，甲方应签署《竣工验收报告》

4.

4.3如验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，整改费用由乙方承担第五条工程工期与进度

5.1工期要求

5.

1.1工程总工期为日历天，自合同约定的开工日期起计算

5.

1.2乙方不得无故拖延工期，否则应承担违约责任

5.2工期顺延

5.

2.1因甲方原因导致的停工，工期相应顺延，甲方应支付乙方相应费用第4页共7页

5.

2.2因不可抗力导致的停工，工期相应顺延，双方互不承担责任

5.

2.3因第三方原因导致的停工，由甲方负责协调解决，工期相应顺延

5.3进度控制

5.

3.1乙方应按照合同约定的工期制定施工进度计划，并报甲方备案

5.

3.2甲方有权对施工进度进行监督，发现问题应及时通知乙方调整第六条变更与签证

6.1工程变更

6.

1.1工程变更须由甲方书面通知乙方，并附变更说明及图纸

6.

1.2变更涉及的费用和工期调整由双方协商确定，并签订补充协议

6.2现场签证

6.

2.1施工过程中，因甲方要求或设计变更导致的额外工程量，双方应及时签证确定

6.

2.2签证单应由甲方代表签字确认，并作为结算依据第七条违约责任

7.1甲方违约责任

7.

1.1甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，按应付金额的‰支付违约金

7.

1.2甲方未按合同约定提供施工条件或资料的，乙方有权停工，由此造成的损失由甲方承担

7.2乙方违约责任第5页共7页

7.

2.1乙方未按合同约定完成工程任务的，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金

7.

2.2乙方施工质量不符合要求的，甲方有权要求返工，返工费用由乙方承担

7.

2.3乙方擅自停工或撤离施工现场的，视为违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失第八条争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

8.2本合同的解释与适用，均适用中华人民共和国的法律法规第九条补充协议

9.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力

9.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力签署页甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共7页地址联系方式第7页共7页。