2025标准的建设工程合同范本

2025标准的建设工程合同范本建设工程合同范本本合同由以下双方于年月日签订甲方（发包人）地址法定代表人联系方式乙方（承包人）地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的建设工程事项达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5工程投资第二条合同范围

2.1承包范围乙方负责完成本工程的（具体工程内容），具体内容详见附件《工程量清单》第1页共5页

2.2工期本工程工期为日历天，自年月日开工，至年月日竣工

2.3质量标准本工程质量必须达到标准，符合国家和地方相关质量验收规范

2.4工程造价本工程合同价款为人民币元（大写），具体详见附件《工程量清单》及《报价单》第三条权利与义务

3.1甲方权利与义务

（1）负责提供施工场地、施工用水、电及其他必要条件

（2）负责办理施工所需的批准、许可、证件等手续

（3）及时支付工程款，不得无故拖延

（4）负责协调施工现场的外部关系

3.2乙方权利与义务

（1）严格按照设计图纸、施工规范及合同约定进行施工

（2）确保施工现场安全，做好施工现场的保卫、消防及垃圾处理工作

（3）按时提交进度报告，并接受甲方的监督和检查

（4）工程竣工后，及时提交完整的竣工资料，并配合甲方进行验收第四条工程进度与付款

4.1工程进度乙方应按合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延若因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方赔偿损失

4.2工程付款第2页共5页

（1）合同签订后，甲方支付合同价款的%作为预付款

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同价款的%

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的%

（4）剩余%作为质量保证金，质保期为年，质保期满后无质量问题一次性支付第五条工程质量与验收

5.1质量标准本工程质量必须符合国家及地方相关规范、标准，并达到设计文件要求

5.2验收程序

（1）隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程隐蔽前小时通知甲方进行验收，验收合格后方可继续施工

（2）中间验收按合同约定进行中间验收，验收合格后方可进入下一阶段施工

（3）竣工验收工程竣工后，乙方提交完整的竣工资料，甲方组织相关部门进行验收，验收合格后签署《竣工验收报告》第六条合同变更与解除

6.1变更程序

（1）因设计变更或甲方要求增加工程内容，需双方协商一致，签订补充协议

（2）因乙方施工需要对原设计进行调整，需甲方书面批准后方可实施

6.2合同解除第3页共5页

（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同，甲方应支付乙方已完成工程的相应工程款

（2）因一方违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失第七条违约责任

7.1甲方违约责任

（1）未按合同约定支付工程款，每拖延一日，按未支付金额的%支付违约金

（2）因甲方原因导致工程停工，甲方应承担乙方造成的实际损失

7.2乙方违约责任

（1）未按合同工期完成施工任务，每拖延一日，按合同价款的%支付违约金

（2）因施工质量不符合要求导致返工或修复，费用由乙方承担，且工期不予顺延

（3）未经甲方批准擅自更改设计或施工方案，乙方承担全部责任，并赔偿甲方损失第八条争议解决

8.1本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第4页共5页

9.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附件工程量清单报价单设计图纸质量标准与验收规范（注以上内容为合同模板，实际签订时请根据具体情况进行补充和完善）第5页共5页。