2025桥梁工程承包合同模板

2025桥梁工程承包合同模板合同编号发包人（以下简称甲方）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称乙方）名称地址法定代表人联系方式签订地点签订日期年月日鉴于甲方拟建设桥梁工程（以下简称“本工程”），乙方具备相应的资质和能力承担本工程的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就本工程承包事宜达成如下合同，以资共同遵守第一条工程概况

1.1工程名称桥梁工程

1.2工程地点

1.3工程内容第1页共8页

（1）（具体描述工程内容，如桥梁结构施工、基础工程、上部结构等）

（2）（如桥面铺装、护栏安装等）

（3）（如有其他附属工程）

1.4工程规模

（1）桥梁长度米

（2）桥梁宽度米

（3）桥梁结构形式（如梁桥、拱桥、悬索桥等）

1.5承包范围

（1）（具体范围，如施工图所示的全部工程内容）

（2）（如有其他特定范围）第二条发包人的权利和义务

2.1权利

（1）甲方有权对乙方的施工进度、质量和安全进行监督检查，并提出整改意见

（2）甲方有权要求乙方提交与工程相关的技术资料、施工记录和验收报告

（3）甲方有权对工程的设计进行变更，但需提前书面通知乙方并协商一致

（4）甲方有权对乙方的施工行为进行评估，并根据合同约定支付工程款

2.2义务

（1）甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款第2页共8页

（2）甲方应提供施工场地、图纸和技术资料，并协助乙方办理相关手续

（3）甲方应按时提供施工所需材料和设备，如因甲方原因导致工期延误，应承担相应责任

（4）甲方应按照合同约定的条款履行其他义务第三条承包人的权利和义务

3.1权利

（1）乙方有权要求甲方提供施工所需的支持和协助

（2）乙方有权要求甲方按时支付工程款

（3）乙方有权对工程的设计变更提出合理建议，但需经甲方书面同意

（4）乙方有权获得合同约定的工程款和奖励（如有）

3.2义务

（1）乙方应具备合法的施工资质，并配备合格的项目经理和技术人员

（2）乙方应严格按施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工，确保工程质量符合国家和行业标准

（3）乙方应按时完成施工任务，不得无故拖延工期

（4）乙方应确保施工安全，防止发生安全事故，如发生事故，应承担相应责任并及时处理

（5）乙方应做好施工场地的环境保护工作，防止污染环境

（6）乙方应按合同约定提交技术资料、施工记录和验收报告第四条工期

4.1开工日期年月日第3页共8页

4.2竣工日期年月日

4.3总工期天

4.4工期顺延情况

（1）因甲方原因导致的停工，如材料或设备未按期提供、设计变更未及时确认等，工期相应顺延

（2）因不可抗力因素（如自然灾害、战争、政府行为等）导致的停工，工期相应顺延

（3）其他经双方书面确认的工期顺延情况

4.5工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，具体标准为元/天，或按合同总价的%计算第五条质量标准

5.1质量要求工程质量应符合国家和地方的相关标准及规范，包括但不限于《公路工程技术标准》（JTG B01）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等

5.2验收标准

（1）隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程施工完毕后通知甲方进行检查，甲方应在接到通知后小时内完成检查并书面确认

（2）中间验收按施工进度进行阶段性验收，具体时间和内容由双方协商确定第4页共8页

（3）竣工验收工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方组织竣工验收

5.3质量保修质保期为年，自竣工验收合格之日起计算质保期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应无偿修复第六条合同价款与支付方式

6.1**合同总价**人民币元（大写元整）

6.2付款方式

（1）工程开工后日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款

（2）工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%

（3）工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同总价的%

（4）质保期满后日内，甲方向乙方支付剩余的%作为质保金

6.3变更与签证如施工过程中发生设计变更或工程量增减，双方应另行签订变更协议，并按实际发生的工程量调整合同价款第七条违约责任

7.1甲方违约责任

（1）因甲方原因导致的停工或工程款延迟支付，甲方应按元/天向乙方支付违约金第5页共8页

（2）甲方无正当理由拒绝支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担由此造成的损失

7.2乙方违约责任

（1）因乙方原因导致的工期延误或质量问题，乙方应按合同约定支付违约金，并承担修复费用

（2）若乙方在施工过程中使用不合格材料或偷工减料，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失第八条安全责任

8.1安全管理乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，制定完善的施工安全管理制度，并对施工人员进行安全培训

8.2事故处理施工过程中如发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事态扩大，并及时向甲方报告由此产生的费用和责任由乙方承担第九条变更与索赔

9.1合同变更任何一方要求变更合同条款，应提前日以书面形式通知对方，并经过双方协商一致后签订书面补充协议

9.2索赔因变更或不可抗力导致的损失，双方可协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼第十条验收与质量保修

10.1验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方组织竣工验收验收合格后，双方签署《竣工验收报告》第6页共8页

10.2质量保修质保期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应无偿修复修复不及时的，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担第十一条双方权利义务

11.1甲方权利义务

（1）负责办理与工程相关的手续和审批文件

（2）按合同约定支付工程款

（3）提供施工场地和必要协助

11.2乙方权利义务

（1）按合同约定完成施工任务

（2）确保施工安全和工程质量

（3）配合甲方进行验收和资料移交第十二条不可抗力

12.1不可抗力范围地震、洪水、战争、政府行为等不可预见、不可避免的事件

12.2不可抗力影响因不可抗力导致的停工，双方可协商顺延工期或解除合同，双方互不承担违约责任第十三条合同的终止

13.1合同终止条件

（1）双方协商一致同意终止合同

（2）因不可抗力导致合同无法履行

（3）完成竣工验收并结清所有款项后，双方可协商终止合同第十四条争议解决第7页共8页

14.1争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼第十五条其他条款

15.1合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

15.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第8页共8页。