2025桥梁工程施工【桥梁工程施工合同范本】

2025桥梁工程施工【桥梁工程施工合同范本】桥梁工程施工合同范本合同编号合同名称桥梁工程施工合同签订地点签订日期发包人（甲方）地址法定代表人联系方式承包人（乙方）地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将（工程名称）桥梁工程发包给乙方施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，并遵循公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守第一条工程概况

1.1工程名称桥梁工程

1.2工程地点

1.3工程规模（包括桥梁长度、宽度、结构形式等）第1页共5页

1.4工程内容包括但不限于桥梁基础施工、下部结构施工、上部结构施工、桥面系施工及相关附属设施的施工第二条合同工期

2.1开工日期

2.2竣工日期

2.3合同工期总日历天数天

2.4工期顺延条件因不可抗力、设计变更、甲方原因或施工条件不具备导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延第三条质量标准

3.1质量目标（如“优良工程”或“合格工程”）

3.2工程质量要求乙方应严格按照施工图纸、设计文件、相关技术规范及标准施工，确保工程达到国家及地方规定的质量标准

3.3质量保修本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算在保修期内，乙方应按国家相关法律法规及合同约定，履行保修义务第四条合同价款与支付

4.1合同总价人民币元（大写）

4.2合同价款组成包括但不限于施工成本、管理费、利润及税金等

4.3支付方式工程进度款按月支付，每月日前乙方向甲方提交上月已完成工程量的报告，经甲方审核确认后，甲方在日内支付相应进度款第2页共5页竣工验收合格后，甲方在日内支付剩余工程款质量保修金合同总价的%作为质量保修金，待保修期满且无质量问题后一次性支付

4.4发票要求乙方应按照国家相关规定开具合法有效的发票第五条双方责任与义务

5.1甲方的责任与义务

5.

1.1按时提供施工图纸、设计文件及施工场地，确保施工条件满足乙方要求

5.

1.2按合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒付

5.

1.3负责协调施工现场的其他施工单位及有关单位的关系

5.

1.4及时组织工程验收，并在验收合格后按合同约定支付剩余工程款

5.2乙方的责任与义务

5.

2.1按照合同约定工期、质量要求完成施工任务，确保工程安全、质量符合相关规定

5.

2.2服从甲方的统筹安排，积极配合甲方协调施工现场其他单位的工作

5.

2.3负责施工期间的安全生产管理，确保施工安全，若发生安全事故，由乙方承担相应责任

5.

2.4未经甲方书面同意，不得将本工程转包或分包给第三方第六条工程进度与验收

6.1工程进度乙方应按合同工期组织施工，确保工程按计划推进若施工进度滞后，乙方应向甲方提交书面报告说明原因及整改措施，并承担相应责任第3页共5页

6.2中间验收乙方应在隐蔽工程隐蔽前小时内通知甲方进行验收，甲方应在小时内完成验收并签署意见

6.3竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并及时组织验收验收合格后，甲乙双方签署《竣工验收报告》第七条质量保修与维护

7.1保修范围乙方施工的全部工程内容

7.2保修期限质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算

7.3保修责任在保修期内，若发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场并进行修复，修复完毕后由双方共同验收若乙方未按要求履行保修义务，甲方可委托第三方进行修复，相关费用由乙方承担第八条违约责任

8.1工期违约若乙方未能按合同工期完成施工，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价‰的违约金

8.2质量违约若乙方施工质量未达到合同约定标准，甲方有权要求乙方返工，相关费用由乙方承担情节严重的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失

8.3支付违约若甲方无故拖延支付工程款，每拖延一日，甲方应向乙方支付应付工程款‰的违约金

8.4履约违约若任一方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任第九条不可抗力第4页共5页

9.1由于不可抗力事件（如战争、自然灾害、政府征收等）导致的工程停工或损坏，双方应协商解决，视具体情况免除相应责任

9.2不可抗力事件发生后，受影响的一方应在小时内书面通知另一方，并提供相关证明第十条争议解决

10.1本合同履行过程中若发生争议，双方应通过友好协商解决

10.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条补充协议

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同的任何修改或变更均需以书面形式经双方签字盖章确认第十二条其他条款

12.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

12.2本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第5页共5页。