2025桥梁工程施工劳务合同

2025桥梁工程施工劳务合同本合同由以下双方于2025年月日在（城市/地区）签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将桥梁工程的劳务工作发包给乙方，乙方同意接受该劳务工作根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4发包内容乙方负责完成本工程的劳务工作，具体内容包括但不限于以下工作

（1）；

（2）；第1页共5页

（3）第二条合工期限

2.1开工日期2025年月日

2.2竣工日期2025年月日

2.3总工期日历天双方约定，若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元第三条质量标准

3.1工程质量标准符合《公路工程技术标准》（JTG B01）及相关法律法规要求，达到（优良/合格）标准

3.2乙方应严格按照设计图纸、施工规范和甲方的技术要求进行施工，确保工程质量和安全

3.3因乙方施工质量问题导致的返工、修复费用由乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失第四条合同价格与支付方式

4.1合同总价人民币元（大写）

4.2支付方式

（1）预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%，即人民币元；

（2）进度款按月结算，乙方每月日前提交当月完成的工程量报表，经甲方审核确认后日内支付相应进度款；

（3）竣工款工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付剩余工程款第2页共5页

4.3甲方有权扣除因乙方原因导致的窝工、返工、修复等费用，直至扣减全部已付款项第五条双方责任与义务

5.1甲方责任

（1）负责提供施工图纸、技术要求及施工现场的协调工作；

（2）按合同约定支付工程款；

（3）提供施工所需的主材及设备，包括但不限于

5.2乙方责任

（1）严格遵守国家法律法规及行业规范，确保施工安全和质量；

（2）按时完成施工任务，不得无故拖延工期；

（3）负责施工现场的劳务管理，包括但不限于工人的招聘、考勤、工资发放及社会保险的缴纳；

（4）承担施工现场的材料保管、设备维护及清理工作第六条安全施工

6.1乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》及甲方的安全管理制度，确保施工安全

6.2乙方应为其雇佣的工人购买人身意外伤害保险，并承担施工过程中的一切安全责任

6.3因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方造成的损失第七条验收标准与程序

7.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图等第3页共5页

7.2甲方应在收到竣工资料后日内组织验收，验收合格后双方签署《竣工验收报告》

7.3若验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，整改期间不得向甲方主张费用第八条保险

8.1乙方应为本工程购买建筑工程一切险及第三者责任险，保险金额为人民币元，保险费用由乙方承担

8.2保险单应注明甲方为被保险人之一，并将保险单副本提交甲方备案第九条不可抗力

9.1因战争、瘟疫、自然灾害等不可抗力事件导致工程无法按期完成，双方可协商延长工期或解除合同

9.2受不可抗力影响的一方应在事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明第十条违约责任

10.1任何一方未履行或未完全履行合同义务，均构成违约，违约方应赔偿造成的全部损失

10.2若乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权另行发包，所需费用由乙方承担

10.3若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金第十一条争议解决

11.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条合同生效与终止第4页共5页

12.1本合同自双方签字盖章之日起生效

12.2本合同在工程竣工验收、结算完成且保修期满后终止第十三条其他条款

13.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

13.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期2025年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期2025年月日第5页共5页。