2025水利工程施工合同汇编

2025水利工程施工合同汇编合同编号第一章总则本合同由发包人（以下简称甲方）和承包人（以下简称乙方）共同订立，旨在明确双方在水利工程施工过程中的权利义务，确保工程的顺利进行和质量达到合同约定的标准根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《水利水电建设工程质量管理暂行办法》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议第二章工程概况第一条工程名称水利工程第二条工程地点第三条工程内容（包括但不限于河道治理、水库加固、灌溉渠道建设等）第四条工程规模（包括但不限于工程量、投资规模等）第五条工程质量标准（包括但不限于《水利水电工程施工质量检验与评估规程》（SL176-2007）等）第三章双方义务第六条甲方义务

（一）负责提供工程所需的图纸、技术资料及其他相关文件，并保证其真实、准确、完整

（二）协助乙方办理施工所需的各项审批手续，并承担相关费用

（三）按时支付工程款，不得无故拖延或拒付第1页共6页

（四）负责协调施工现场的外部关系，确保乙方施工不受干扰

（五）负责工程的竣工验收及交付使用第七条乙方义务

（一）严格按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工任务

（二）负责编制施工组织设计，并报甲方批准后实施

（三）负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人身安全和财产安全

（四）负责材料的采购、保管和使用，确保材料符合合同约定的质量标准

（五）负责工程的竣工验收准备工作，并提交完整的竣工资料第四章工期第八条合同工期总天数为天，自合同签订之日起计算第九条工期顺延的情形

（一）不可抗力事件

（二）甲方原因导致的停工

（三）隐蔽工程验收未通过，且乙方按要求整改第十条工期延误的责任

（一）非甲方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任

（二）甲方原因导致的工期延误，甲方应相应顺延工期，并补偿乙方造成的损失第五章质量要求第十一条工程质量要求

（一）执行国家和地方有关水利水电工程施工质量标准第2页共6页

（二）满足设计文件和合同约定的技术要求

（三）通过相关质量监督机构的验收第十二条质量检验

（一）乙方应建立健全质量保证体系，确保施工过程中的每道工序符合质量要求

（二）隐蔽工程在覆盖前，乙方应通知甲方和监理单位进行验收，并形成验收记录

（三）甲方和监理单位有权对施工过程中的任何环节进行检查，乙方应积极配合第六章工程价款及支付第十三条工程总价款为人民币元（大写元整）第十四条工程款支付方式

（一）合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款

（二）工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%

（三）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的合同总价款第十五条工程款支付时间

（一）甲方应按照合同约定的时间支付工程款，不得无故拖延或拒付

（二）若甲方未能按时支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方赔偿造成的损失第七章安全施工第十六条安全责任第3页共6页

（一）乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全

（二）乙方应制定安全施工方案，并报甲方备案

（三）乙方应为施工现场的作业人员购买工伤保险，并承担相应的责任第十七条安全检查

（一）甲方有权对施工现场的安全状况进行检查，乙方应积极配合

（二）若甲方发现施工现场存在安全隐患，有权要求乙方立即整改，并承担相应的责任第八章竣工验收第十八条竣工验收程序

（一）工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收

（二）竣工验收应包括对工程实体和竣工资料的全面检查

（三）竣工验收合格后，双方应签署《竣工验收报告》第十九条竣工资料

（一）乙方应提交完整的竣工资料，包括施工记录、检测报告、隐蔽工程验收记录等

（二）甲方应妥善保管竣工资料，并在工程交付使用后将其移交相关管理部门第九章质量保修第二十条质量保修期限

（一）本工程的质量保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算第4页共6页

（二）在保修期内，若工程出现质量问题，乙方应无偿进行修复

（三）若乙方未能及时修复，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担第十章违约责任第二十一条违约责任

（一）若乙方未能按合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元

（二）若工程质量未达到合同约定的标准，乙方应负责整改，并承担相应的费用

（三）若甲方未能按合同约定支付工程款，每拖延一天，甲方应向乙方支付违约金人民币元第二十二条赔偿责任

（一）因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担修复费用，并赔偿造成的损失

（二）因甲方原因导致的工程延误，甲方应赔偿乙方造成的损失第十一章争议解决第二十三条争议解决方式

（一）双方协商解决

（二）协商不成，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二章其他条款第二十四条合同的变更

（一）双方协商一致后，可以书面形式变更合同内容

（二）任何变更均应经过双方签字盖章后生效第5页共6页第二十五条合同的终止

（一）工程竣工验收合格后，本合同自动终止

（二）因不可抗力导致工程无法继续进行的，双方协商终止合同第二十六条通知

（一）双方的书面通知应以合同中约定的地址为准

（二）地址变更的，应在变更后及时通知对方第二十七条合同份数

（一）本合同一式份，甲乙双方各执份

（二）每份合同具有同等法律效力第十三章合同的生效第二十八条本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人（签字）日期乙方（盖章）法定代表人（签字）日期签署地点第6页共6页。