2025水利建设工程承包合同

2025水利建设工程承包合同本合同由以下双方于签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将水利建设工程发包给乙方施工，乙方同意接受该工程的承包任务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称水利建设工程

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容第二条承包范围乙方承包的具体范围包括但不限于以下内容

2.1按照设计图纸和相关技术规范完成水利建设工程的施工；第1页共6页

2.2负责工程所需的材料采购、设备租赁及施工人员的组织与管理；

2.3确保工程质量和工期符合合同约定的要求；

2.4负责施工现场的安全管理及环境保护工作第三条合工期限

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3总工期天

3.4工期顺延的情形a.因不可抗力导致的停工；b.因甲方原因导致的停工；c.因设计变更或工程量增加导致的停工第四条工程质量

4.1工程质量标准a.符合《水利水电施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的相关规定；b.达到设计文件和合同约定的质量要求

4.2质量保证金乙方需向甲方缴纳质量保证金，金额为合同总价的%，即人民币元（大写）质量保证金将在工程通过竣工验收后日内无息退还第五条合同价款与支付第2页共6页

5.1合同总价人民币元（大写）

5.2付款方式a.预付款合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元（大写）；b.进度款按月支付，每月日前，乙方提交当月施工进度报表，经甲方审核确认后支付该月工程进度款的%；c.结算款工程竣工验收合格后，双方进行最终结算，甲方向乙方支付剩余工程款第六条双方权利与义务甲方权利与义务

6.1负责提供工程设计文件、施工图纸及相关资料，并确保其真实、准确、完整；

6.2负责协调施工现场的外部关系，为乙方施工提供必要的条件；

6.3按时支付合同约定的工程款，并对乙方的施工进度和质量进行监督；

6.4有权对乙方的施工行为进行检查，并提出整改意见乙方权利与义务

6.5按照合同约定的工期、质量完成工程施工任务；

6.6严格遵守国家的法律法规及行业标准，确保施工安全和工程质量；第3页共6页

6.7负责施工现场的日常管理，包括材料堆放、设备维护及人员调度；

6.8有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并在甲方违约时追究其责任第七条工程验收

7.1中间验收a.乙方在完成单项工程后，应立即通知甲方进行中间验收；b.中间验收合格后，双方签署验收记录，并作为工程进度款支付的依据

7.2竣工验收a.工程竣工后，乙方应提前日向甲方提交竣工验收申请；b.竣工验收由双方共同组织，并邀请相关主管部门参与；c.竣工验收合格后，双方签署《工程竣工验收证书》，工程正式移交甲方第八条结算与支付

8.1工程结算a.工程竣工验收合格后，双方应在日内完成最终结算；b.结算依据包括但不限于施工图纸、设计变更通知、现场签证及双方确认的竣工资料

8.2工程款支付a.结算完成后，甲方向乙方支付剩余工程款；b.工程款支付方式以双方另行约定为准第九条违约责任第4页共6页

9.1乙方违约责任a.因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价的‰作为违约金；b.工程质量未达到约定标准的，乙方应负责返工，并承担由此产生的费用；c.乙方未按合同约定履行义务的，甲方可解除合同，并要求乙方赔偿损失

9.2甲方违约责任a.甲方未按合同约定支付工程款的，每拖欠一日，应向乙方支付合同总价的‰作为违约金；b.因甲方原因导致工程停工的，甲方应补偿乙方遭受的损失第十条争议解决

10.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

11.2本合同自双方签字盖章之日起生效；

11.3本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于备案或报批甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字第5页共6页日期年月日见证方（如有）名称见证人签字日期年月日第6页共6页。